工程联系函日期写错了怎么办?工程联系函是用来干啥的
本文目录
- 工程联系函日期写错了怎么办
- 工程联系函是用来干啥的
- 工程联系函格式
- 工程联系函回复内容与合同内容冲突怎么办
- 工程联系函
- 由于总包单位施工进度过快导致分包无法施工的工程联系函怎么写
- 工作工程联系函格式怎么写.
- 甲方给乙方发函怎么写
- 联络函格式怎么写
- 工程联系单怎么写比较好
工程联系函日期写错了怎么办
1、首先及时联系相关的人员进行更正。2、其次重新修改完再校对。3、最后重新盖章就可以了。工程联系函工程联系函,也称工程联系单是用于甲乙双方日常工作联系。
工程联系函是用来干啥的
工程联系函,也称工程联系单是用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、监理(或设计)、施工单位签认。工程联系单是用于甲乙双方日常工作联系的单据。例如:施工单位联系建设单位催要甲供材料。工程联系单是用于联系工程技术手段处理,工程质量问题处理,设计变更等的函件,一般多见于施工单位出具联系单给建设单位或设计单位,建设单位也常常向设计单位出具联系单,收件单位均要依据具体情况予以答复。是以后工程竣工决算和竣工交工资料的一部分,很重要的东西。
工程联系函格式
工程联系函格式 函的一般格式主要包括:标题、主送单位、正文、落款与时间。 标题 函的标题是全要素标题,即包括发文单位、事由及文种。其中事由应是对正文主要内容的标准而精炼的概括。 正文 函的正文是文件的’主要部分。强调就事论事,应直陈其事。第一部分是叙述事项,第二部分说明希望和要求。去函的正文先写商洽、请求、询问或告知的事项,然后提出希望、请求或要求。最后明确提出“以上意见可否,请函复”,“敬请函复”,“特此函告”等。“事项”部分基本是叙述和说明的写法,是什么就写什么,应简单扼要,又要交待清楚。“要求”部分可多可少,如果事项很简单,而且没有过多要求就同事项写在一起,一气呵成;如果事项复杂些,或要求多些可以单列一段来写,甚至分条列项来写,而且无论是哪一种内容,也不论是对哪一级,要求的口气都是谦和的。复函正文的一般结构是:先引述来函,可引来函的文件名称、发文字号、主要内容。如“贵厂*字*号文悉”这样的格式,也可以直接写“电悉”“函悉”,然后写答复的主要事项,所答复的内容要围绕来函,要准确表达本机关的意见,态度要鲜明。复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。在复函中要针对来函中提出的问题予以答复:同意或不同意,同意将怎么办;不同意是什么原因或应该怎么办,不应该怎么办等。文中用语应言简意赅。 落款与日期 函的正文写完之后,最后要有签署和日期,并要加盖公章。 范文一:工程联系函 ***函字*号 ****技术开发总公司: 我司于*年*月*日去函给贵公司,联系我司在**向贵公司购买二宗用地(7000平方米和3000平方米)的办证事宜,贵公司也根据当时实际情况向我司作出了回复。 近来,上级管理部门在检查我司工作时多次墩促我司着力解决上诉二宗用地的历史遗留问题,明晰权属,为企业改制创造必要条件。为此,()我司特致函贵司,望尽快办出二宗用地国土规划两证或复函说明二宗用地的现状,提出比较具体解决问题的办法。 此函 盼复 二0**年*月*日 范文二:工程联系函 ****大学: ***公司是国家**公司旗下从事***开发利用的专业化公司。目前国内***由我公司投资建设。按照**公司“十一五”生物质能发展规划,到201*年我公司将投产约160台机组,总装机容量达到200万千瓦,其中20**年新开工项目13个,投产项目9个。 根据公司发展计划,今年需新招聘应届毕业生**余人,专业涉及电气、电力系统、热动、集控、热工、财会等。 公司拟于3月14日到贵校进行应届毕业生招聘,请贵校协助做好以下相关准备事宜。 1、发布招聘信息。 2、收集应聘学生简历及相关资料。 3、提供招聘、面试场所。 为保证招聘工作的顺利进行,我公司提供相关资料(见附件)。 请贵校协助为盼! *****公司 二〇**年**月 范文三:工程联系函 ___________: ___________等_____名同志已被我公司聘用,同意其人事档案关系调入我公司,请协助办理。我公司存档编号: 同志原存档单位名称: _____有限公司 **年**月**日
工程联系函回复内容与合同内容冲突怎么办
工程联系函回复内容与合同内容冲突的问题,没有一个统一的答案,要根据具体的情况分析。一般来说,有以下几种可能的处理方法:
如果联系函是在合同签订之前发出的,那么合同内容应当优先于联系函内容,因为合同是双方正式的法律文件,而联系函只是一种工作沟通的方式。
如果联系函是在合同签订之后发出的,那么要看联系函是否属于对合同内容的补充或修改。如果是补充或修改,那么要看双方是否有明确的意思表示和一致的意思达成。如果有,那么联系函内容可以作为合同内容的一部分,具有法律效力。如果没有,那么联系函内容不能取代合同内容,只能作为一种参考或建议。
如果联系函是在合同履行过程中发出的,那么要看联系函是否涉及到工程变更、工程质量、工程价款等重要事项。如果涉及,那么要按照合同中关于变更、质量、价款等条款的约定来处理。如果不涉及,那么可以根据实际情况和双方协商来处理。
总之,工程联系函回复内容与合同内容冲突的问题,需要综合考虑联系函的时间、内容、形式、目的等因素,以及合同的条款、性质、目的等因素,以便找到最合理和最有利的解决方案。
举一个工程联系函回复内容与合同内容冲突的案例:
假设甲方是某市政府,乙方是某建筑公司,双方签订了一份关于建设某公园的合同。合同中约定,乙方负责公园的设计和施工,甲方负责提供甲供材料和支付工程款。合同中还约定,如果双方在施工过程中需要变更设计或工程量,必须经过甲方书面同意,并签订变更协议。
在施工过程中,乙方发现公园的地形和地质与原设计不符,需要调整部分景观和设施的位置和规模。乙方为此向甲方发出了一份工程联系函1,说明了变更的原因和内容,并要求甲方尽快回复。甲方收到联系函后,没有及时回复,而是口头告知乙方可以按照联系函的内容进行变更。
乙方根据联系函的内容进行了变更施工,并在完成后向甲方提交了竣工验收报告和结算报告。甲方在验收和结算过程中,发现乙方的变更内容与合同约定的内容有较大出入,导致工程量增加了10%,工程款也相应增加了10%。甲方不同意按照乙方的结算报告支付工程款,并要求乙方按照原合同执行。
乙方认为自己已经按照甲方的口头指示进行了变更施工,并且已经完成了竣工验收,所以有权利按照变更后的工程量和价格结算。双方因此发生了纠纷,最终诉诸法院。
法院审理后认为,双方在合同中已经明确约定了变更设计或工程量的程序和条件,即必须经过甲方书面同意,并签订变更协议。乙方仅凭甲方的口头指示进行变更施工,没有遵守合同约定,也没有取得甲方的书面确认,因此不能构成有效的变更协议。乙方的变更施工属于自行承担的风险,不能要求甲方支付增加的工程款。法院判决乙方按照原合同执行,并赔偿甲方因此造成的损失。
这个案例说明了,在工程联系函回复内容与合同内容冲突时,应当以合同内容为准,并严格遵守合同中规定的变更程序和条件。否则,可能会给自己带来不必要的麻烦和损失
工程联系函
工程接了下来,需要去做好,并确保质量。遇到问题,要去做好联系。下面是由我为大家整理的“工程联系函”,仅供参考,欢迎大家阅读。
工程联系函(一)
工程名称:________________编号:________________
致:________________(监理单位)
事由:________________
内容:________________
我公司承建的________________楼三层梁、板钢筋已经全部安装完毕,申请贵监理部检查________________梁、板隐蔽工程。
承包单位(章)________________
项目经理:________________
日期:________________
监理单位意见:________________
项目监理机构________________
总/专业监理工程师:________________
日期:________________
工程联系函(二)
工程名称:________________工程
施工单位:________________公司
编号:________________
致:________________
我项目部承担的________________工程已通过竣工验收,现进入审计阶段。审计部门针对我方提交的《________________工程—结算书》提出以下两点恭请业主明确:
一、关于招标代理机构发布的工程量清单是否包含技术措施费?
二、根据______号文,调整人工单价问题,因本工程有部分工作内容施工时段在调整范围内,需提供投标商务标套软件时的电子版分析普工、技工等含量调整人工。请业主单位和相关职能部门尽快回复。为谢!
承包单位(章):______
项目经理:______
日期:______年______月______日
业主单位意见:______
业主:______
日期:______年______月______日
本表由承包单位填报,一式______份,经监理单位审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存______份。
工程联系函(三)
工程名称:_______________工程
编号:_______________
发函单位:_______________
发件人(签名):_______________
日期:_______________
收函单位:_______________
收件人(签名):_______________
日期:_______________
联系事项
关于“_______________工程”事宜
内容:
致:_______________
本工程自___日开标,___日进场来,尚存不少问题,现总结如下:
1)该工程共___栋旧楼,其中___栋翻新,___栋清洗外墙,但当我们进场,准备做施工部署时,各房主以甲方并未通知为由,不准施工队进场施工;
2)工程范围内所有楼的招牌及室外各种电线均未拆除;
3)工程范围内的油站负责人称其并未通知暂停营业;
4)房主以花基设计不符其要求,不准施工;
5)甲方未提供油站地下管线图和排污排水管道,我司不敢动工。
_________有限公司
___年___月___日
______公司审核意见:____________
建设单位审核意见:______________
本函件一式三份。
工程联系函(四)
______函字______号
______总公司:
我司于______年______月______日去函给贵公司,联系我司在______向贵公司购买二宗用地(______平方米和______平方米)的办证事宜,贵公司也根据当时实际情况向我司作出了回复。
近来,上级管理部门在检查我司工作时多次墩促我司着力解决上诉二宗用地的历史遗留问题,明晰权属,为企业改制创造必要条件。为此,我司特致函贵司,望尽快办出二宗用地国土规划两证或复函说明二宗用地的现状,提出比较具体解决问题的办法。
此函
盼复
______年______月______日
由于总包单位施工进度过快导致分包无法施工的工程联系函怎么写
写一封由于总包单位施工进度过快导致分包无法施工的工程联系函,这是一种常见的工程管理问题,需要分包单位与总包单位进行及时的沟通和协调,以避免造成工期延误和质量损失。一封合理的工程联系函应该包括以下几个方面:
- 联系函的标题,应该明确指出联系函的主题和目的,例如“关于总包单位施工进度过快导致分包无法施工的问题”。
- 联系函的收发单位,应该注明联系函的发件单位和收件单位,以及联系人和日期。
- 联系函的正文,应该简明扼要地说明问题的原因、影响和建议。首先,应该描述问题的具体情况,其次,应该分析问题的严重性和后果,最后,应该提出合理的解决方案和要求。
- 联系函的结尾,应该表达出希望得到对方及时回复和配合的诚意和态度。
以下举个列子供参考:
工程联系函
关于总包单位施工进度过快导致分包无法施工的问题
发件单位:××分包公司
收件单位:××总包公司
联系人:××
日期:20xx年x月x日
总包单位:
我公司承担了贵公司××工程的××分项工程,在按照合同约定的施工计划进行施工时,发现贵公司在我公司施工区域内提前进行了××工序的施工,导致我公司无法按时完成××分项工程。
由于贵公司的施工进度过快,不仅影响了我公司的施工安全和质量,而且可能导致我公司无法按期完成我司承包的工程,并按时交付成果,造成我公司的经济损失。
为了保证工程的顺利进行,我们建议贵公司立即停止在我公司施工区域内进行任何与合同无关的施工活动,并与我公司协商重新制定一个合理的施工计划和进度安排,以便我公司能够按照新的计划完成分包工程。
请贵公司在收到此联系函后14天内给予书面回复,并与我公司保持密切沟通和协调,共同解决问题。如有任何疑问,请及时与我公司联系。谢谢合作。
此致
敬礼
××分包公司
××年×月×日
工作工程联系函格式怎么写.
xxxx大学 :xxx公司是国家xx公司旗下从事xxx开发利用的专业化公司。目前国内xxx由我公司投资建设。按照xx公司“十一五”生物质能发展规划,到2010年我公司将投产约160台机组,总装机容量达到200万千瓦,其中2008年新开工项目13个,投产项目9个。根据公司发展计划,今年需新招聘应届毕业生xx余人,专业涉及电气、电力系统、热动、集控、热工、财会等。公司拟于 3月14 日到贵校进行应届毕业生招聘,请贵校协助做好以下相关准备事宜。1、发布招聘信息。2、收集应聘学生简历及相关资料。3、提供招聘、面试场所。为保证招聘工作的顺利进行,我公司提供相关资料(见附件)。请贵校协助为盼! xxxxx公司二〇〇九年三月
甲方给乙方发函怎么写
问题一:乙方给甲方的公函 以下供参考: 关于确保设备安全,确保施工进度的公函 尊敬的**公司领导: 感谢您在**项目中给予我们项目组的鼎力支持和协助! 目前我们在施工过程中,出现了其他项目组在施工时碰坏我们项目组的设备,阻碍我方正常施工,以至于严重影响到我方的施工进度,若不采取适当措施,则恐对整体的工期造成不利影响。 因此,为了工程项目能够及时完工,我们恳请贵司能够对其他项目组宣导并切实保障各项目组能够安全施工,互不干涉,相互配合,共同按进度完成项目。若由于其他项目组的疏忽或故意过错导致我们项目组施工拖延,我们不承担相应责任。 以上,恳请贵单位理解并协助解决。 …………项目组 日期: 年 月 日 问题二:甲方通知乙方开会关于赔偿问题,这个函应该怎么写? 5分 标题:关于通知什么开会的函 空两行 某某公司(发函目标公司的名称): 空两格,写明开会的原因和具体内容、时间、地点。 此致 某某公司 (我方公司的全称) 年 月 日 问题三:给甲方发函格式 更换轮胎压力 问题四:由于甲方的原因,不能继续施工,想写一份联系函给甲方,怎么写 施工前不是签署了合同么,由于甲方的原因造成工期延误的乙方没有责任的,你直接打电话给甲方不行么,写联系函干什么。。。这种事你们没责任,不能干的话人员误工费什么的都应该由甲方承担。 问题五:甲方要求乙方进场施工的告知函怎么写 开工通知书 触是根据合同条款,甲方已完成前期N通一平,具备开工条件,请乙方于某某天进场开工,并于此日计算工期,云云。 问题六:给甲方去函件 在乙方未同意的情况下,甲方将乙方合同中的部分事情委托其他公司进行,要求此费用从乙方合同款中支付------这种要求不合理,依据就是这份合同,既然合同中已经约定了这部分事情由乙方完成,甲方在未征得乙方同意且未签订合同内容有变更的补充协议时就委托其他公司完成应该属于单方违约 问题七:甲方和乙方协同向丙方发合同催告函 10分 这就是一般的告知文书。 如果有律师,可让律师出具律师函。 丙方(单位名称): 由于你单位拖延施工工期,影响了本工程总体进度,给甲方造成了严重损失。希望你单位接到本告知书后,在保证质量的前提下加快施工进度,确保本工程能按期交工。否则,你单位要承担拖延工期给本工程造成的全部损失。 落款写甲、乙方。 问题八:麻烦各位哥哥,姐姐帮忙改一下这份甲方发给乙方,关于“安全文明施工”的函件 施工单位必须依法设立,证照齐全 必须严格遵守甲方提出的各项要求,安全文明施工 禁止违章作业,作业场所禁止吸烟 动火、登高、临时用电、动土、断路等特殊作业必须办理安全作业证 必须配备合格有效的个人劳动防护用品,配备安全帽,系安全带 必须遵守甲方关于治安、交通安全等相关规定 作业时需充分辨识存在的危险因素,合理制定安全施工方案措施 当与其他相关方存在交叉施工作业时,必须签订协议,明确各自的安全职责 问题九:物业乙方给物业甲方有关保洁工作联系函书格怎么写 其实你去道客,豆丁,百度文库等文档类网站上就可以找到很多类似的现成模板可以使用。
联络函格式怎么写
联络函格式的写法如下:
主要由首部、正文和尾部三部分组成。其各部分的格式、内容和写法要求如下:
(一)首部。
主要包括标题、主送机关两个项目内容。
(二)正文。
其结构-般由开头、主体、结尾、结语等部分组成。
(三)结尾。
一般用礼貌性语言向对方提出希望。
(四)结语。
通常应根据函询、函告、函或函复的事项,选择运用不同的结束语。如“特此函询”、“请即复函”、“特此函告”、“特此函复”等。有的函也可以不用结束语,如属便函,可以像普通信件一样,使用“此致”、”敬礼”。
(五)结尾落款。
一般包括署名和成文时。
工作联系函作为公文中唯一的一种平行文种,其适用的范围相当广泛。业务联络信函是指展开业务的一方希望与对方开展业务往来而向对方发出的希望联络业务的信函。业务联络的对方可以是公司,也可以是个人。
联系函范文如下:
××公司:
我公司承建的贵公司××工程,在招标文件提供的工程量清单中没有XXXXXXX项目,而在贵公司提供的施工图中包含了这项工程内容。这项工程内容是否需要我公司施工,请贵公司在收到此联系函后14天内给予回复,便于我公司能合理安排工程施工。
XX公司
XX工程项目部
××年×月×日
工程联系单怎么写比较好
施工单位函件书写技巧:函件风险、分类与经验分享-工保网
一、函件不当引发的风险
1、承包商因未书面告知业主设计存在缺陷而承担质量责任事故损失赔偿。
在某承包商与业主的施工合同中约定,承包商有义务对业主提供的设计图纸进行审查,如设计图纸存在错误而承包商未向业主书面指出的,从而造成的损失由承包商承担。
施工合同签订后,承包商依约对图纸审核,发现设计图纸中上水管道的链接方式存在问题,设计的链接方式不符合设计规范要求,存在质量隐患,承包商遂向业主和监理口头表示对设计的异议和担忧,但是业主考虑到工期紧张,对承包商提出的问题未予理会。
工程竣工交付后,果然因该设计隐患造成建筑物在质保期内发生漏水事故,业主依据施工合同向承包商提出索赔。承包商因未能提供证据证明其已经向业主提出设计缺陷而被迫承担了赔偿责任。
2、承包商在催款函件中没有提及工期延长导致项目工期延长责任风险。
根据《合同法》、《民法》等法律规定,业主未能按照合同约定时间或要求向承包商交付场地、资金、材料、设备、技术资料等,承包商有权工期延长。但是在司法实践中,单纯的欠付工程进度款未必必然导致工期延长,而是既存在业主欠付工程款的事实,又存在承包商因业主欠款告知业主工期延长的行为,两者结合才能工期延长。
在某承包商施工的项目中,业主采用故意降低已完产值审核金额的方式减少进度款支出,尽管承包商在很多函件、会议中以各种方式向业主主张产值确认不足的问题,但是近四年的工期,承包商从未在函件中将产值确认不足与工期延长联系起来,从而导致工期延长的责任风险。
3、在函件拟定中丧失原则立场给承包商造成非常不良的后果
施工中因业主资金不足,无法按照施工合同约定的付款比例向承包商支付进度款,业主在面对承包商的请款函件时,要求承包商更改函件内容,把原来承包商按照实际进度请款的函件内容改为按照业主能够支付的进度款金额反推承包商的请款内容。
承包商一些负责人为了维系与业主的关系,便按照业主的要求照单全收,造成的结果是承包商垫付的工程款越来越多,引发整个公司的资金紧张,无法向业主要钱便克扣劳务费用、分包商费用,进而引发大规模项目农民工闹事、停工,不仅给公司造成灾难性后果而且到最终业主还要追究承包商的工期责任。
4、因资料丢失导致权利无法维护
施工项目无论最终结算还是诉讼结算,其请求金额完全依靠证据资料,但是丢失资料的情况在施工企业中非常普遍,尤其是经济效益差、结算时间长的公司或项目,丢失资料更是家常便饭,资料齐全倒是新鲜事。有的是个别资料找不到,有的是成盒的资料找不到,有的是所有资料全找不到;有的是被自己搞丢了,有的是交给业主后被业主、审计搞丢了。
二、拟发函件的简单分类
函件与协议的区别
向对方表述某个事实或表达某个观点的,都可以称之为函件。如工作联系函、通知、回函、签证单、索赔函等等。函件的特点是单方面的意见,协议或者合同是多方当事人就某些问题达成一致。函件可以构成协议,如我方向对方提出某个建议或申请,对方回函表示同意;如果我方向对方提出某个建议或申请,对方回函给予新的金额,则我方享有选择权,即选择同意对方的意见或不同意对方意见。
经常书写函件分类
我们经常书写的函件主要有两种作用:
1
一是信息传递作用,相对方阅读我们函件能够对我们的行为表示理解,对我们的主张表示认可,即函件的作用在于说服对方。
2
二是起到证据作用,因为建设工程施工合同会约定有大量的逾期失权条款和告知、提醒义务的条款,如索赔的逾期失权、甲供材交付的告知义务、设计缺陷的告知义务、业主指令无法执行的告知义务等等,这些函件的发送目的并非要说服对方,而是证明承包商已经履行了合同中的某些义务或手续要求,以保留将来和业主进一步讨论是非的权利
三、函件书写的经验分享
函件起草者在书写函件之前首先要搞清楚函件目的是什么,是起到证据作用还是信息传递作用?证据作用与信息传递两者之间最本质的区别是证据作用的函件是暂时不解决矛盾、不引起冲突,即矛盾后移;而信息传递作用的函件不是矛盾后移而是在当下就要有谁是谁非的结论。对于不同函件如何书写呢?
1、起到证据作用的函件。
函件中应写明发函人主张过的内容,其他方面则是点到即可。
例如,施工合同约定因业主原因发生停窝工的,承包商应当在14天内向业主提出工期索赔和费用索赔,逾期未提出的视为事件对工期和价款没有影响。
当真的发生停窝工事件时,承包方会很纠结,如果不发索赔函,按照合同便失去了索赔权利,失去索赔权的结果并非单纯失去索赔权,还包括如果不能在合同约定工期内完成施工需要向业主承担工期违约责任。如果发函了,则有可能恶化项目经理与业主代表的关系,特别是有的项目工期非常紧张,如果业主收到承包方工期延长的报告则有可能非常恼火。
那么这种函件在书写时,应当点到即可。
1
首先,函件的题目应避免“索赔”等刺激对方的字词,而是改为“请示”、“请求”、“汇报”等相对谦恭的字眼;
2
其次,函中仅写明因为某事对工期造成什么影响且增加成本等等即可,而不是强调因为某事项目合同工期必须延长多少天、业主必须赔偿多少钱等。
3
最后,有时候为了降低业主恶感,上述类似的工期延长、损失赔偿的函件,都没有必要单独成为一个函件,完全可以和其他内容合并成一个函件,在阐述其他内容的函件中顺便提及索赔事宜。
2、信息传递作用的函件。
信息传递分为一般信息传递和重大信息传递。一般信息传递,主要是一些正常的工作交流。重要信息传递,其实是通过说理让对方接受己方观点,之所以他要说服对方是因为双方争议很大,之所以要必须说服对方是因为如果对方不接受我方观点则我方损失会很大。所以,说服对方是一个很大的策划,而往来函件与商务谈判共同构成商业交易的磋商环节。因此,在函件发出之前首先应进行策划先做什么后做什么,也就是打组合拳而不是走一步看一步。在策划过程中一般要考虑以下几点:
1
我方目标是什么?
2
对方对我方目标的接受度?
3
达到目标的理论依据是什么?
4
如果对方不接受目标我方的后续手段是什么?
5
如果我们实施了后续手段对方的反制措施是什么?
6
我们如何来化解对方的反制措施?
用一个简单案例做具体说明。例如某项目合同价格低,由于施工过程中材料价格上涨、工期延长等,导致亏损五千万元,承包商希望业主承担五千万元损失。如此高金额的索赔业主一般都不会同意,所以承包商只是单纯地向业主阐述请求业主合同外支付五千万元是没有作用的。所以必须先进行策划后具体开展。具体为:
1
我们的目标是业主合同外增加结算五千万元。虽然目标是五千万元,但是不可能向业主说因为承包商报价低所以业主补偿五千万元。而是依据合同、依据事实归纳出一个“体面”的理由请求业主支付五千万元。如停窝工补偿、改变合同约定的调差条款增加承包商价款、以签证或认价的方式增加价款五千万元。当然,从将来“谈价还价”的角度考虑,诉求金额必须高于五千万元。
2
当承包商提出主张后,业主项目公司肯定不认同承包商索赔。因为项目公司根本没有权利确认如此高的索赔金额,而且一旦认同了承包商索赔,就意味着业主需要增加投资,业主项目公司管理人员可能要承担管理责任,再加上承包商的大部分诉求本身也缺乏合同依据和事实依据,造成承包商的上述索赔诉求很难得到业主的认可。
3
找到承包商诉求的理论依据。承包商只有找到支撑诉求的依据才能占领谈判的道德制高点。例如,因业主原因工期延长造成降效、因业主原因工期延后价格上涨、实际施工与工程量清单项目特征不符应当重新批价等等。
4
如果业主不接受承包商的索赔要求,承包商还有什么后续手段?业主不接受承包商的索赔诉求无外乎两点原因,要么承包商的索赔理由不充分,要么承包商缺少对业主的制约手段,孙律师认为后者居于更重要的地位。因此索赔策划必须考虑后续手段。承包商能够考虑的后续措施主要是停工、解约。如果停工要考虑全面停工或局部停工,停自施部分还是停非自施部分;如果解约要考虑未施工部分的盈亏。但是不管停工还是解约,承包商均应当符合合同约定和法律规定,禁止违法停工、违法解约。
5
当承包商向业主提出停工解约,业主的反制措施一般包括五点:一是停止支付工程款;二是向承包商发律师函;三是向承包商上级单位投诉;四是运作地方政府以维稳的名义对承包商施压;五是威胁没收银行保函。承包商需要提前对业主的反制措施进行预判,并做好准备工作。
6
如何避免我们的违约责任,主要是工期责任;提前与领导进行沟通汇报,促使领导理解项目做法。
只有策划工作做得好,函件才能写得好。没有策划的函件就如同无头苍蝇,是不可能得到预定效果的。
更多文章:
毕业生的主题曲(美国电影《毕业生》的主题曲叫什么名字,谁唱的)
2024年9月27日 07:50
和妈妈单独去旅游(和妈妈单独去旅游(跟妈妈单独出去旅行是什么体验))
2024年6月1日 05:50
2022年世界地球日活动方案优秀范文4篇?世界地球日的活动起源是什么
2024年6月7日 14:00