造价员考试真题（2011年浙江造价员《建筑工程计价》真题及答案）

本文目录

• 2011年浙江造价员《建筑工程计价》真题及答案
• 谁有二级造价的真题啊，分享一下呗
• 2013年江苏造价员考试（继续教育）真题
• 求历年来四川造价员安装 土建专业 真题及答案有的请发邮箱POPSOUL@VIP.QQ.COM
• 2006年浙江金华造价员《基础理论》考试真题及答案（单选）
• 2007年浙江造价员《市政工程计价》真题及答案
• 求2011江苏造价员考试土建、装饰案例真题，有的发QQ705769620 谢谢啊，还有考案例的时候都要带些什么书
• 2011年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题及答案
• 重庆08.07.06 造价员考试真题和答案
• 14年江苏造价员土建实务书的P255例题2-15，从哪里可以知道成品桩，a型桩尖的综合单价是已知的

2011年浙江造价员《建筑工程计价》真题及答案

江省2011年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷 　　建筑工程计价试题(闭卷) 　　一、单项选择题(15题，每题1分，共15分。将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置，选对得分，不选、选错均不得分。题中未作说明的工料机价格均以2010版定额本为准。) 　　l、内径周长2m、深1.1m的砖砌窨井，单只混凝土实心砖(240×115×53)用量为(　　 )千块。 　　A、0.314 　　B、O.39 　　C、0.352 　　D、O.076 　　【定额套用(9-10)+(9-14)/2，混凝土实心砖(240×115×53)用量为0.314+0.076/2=0.352(千块)】 　　2、某工程檐高18m以内部分的建筑面积1000m2，檐高28m以内部分的建筑面积4000m2，已知工程定额人工费(不含超高降效)合计为144万元，其中首层地坪以下工程及垂直运输、水平运输、脚手架及构件制作人工费为24万元。该工程超高施工人工降效费为(　　 )元。 　　A、19200 　　B、24000 　　C、28800 　　D、23040 　　【该工程人工降效费计算基数为144-24=120万元，低层部分檐高18m以内，不适用于超高施工增加费定额;高层部分檐高28m以内，超过20米，可计算超高施工增加费，建筑面积比例为4000/(1000+4000)=0.8，套定额18-1，120×0.8×200=19200元。】 　　3、以下关于定额套用、工程量计算表述正确的是(　　 )。 　　A、耐酸防腐整体面层、隔离层按平面、立面分别计算，分别套用平面、立面定额 　　B、耐酸防腐整体面层不分平面、立面，均按材料做法套用同一定额 　　C、耐酸防腐块料踢脚板按实铺长度以延长米计算 　　D、柱帽贴泡沫塑料按图示尺寸以立方米计算，工程量并入柱内 　　4、以下对带梁天棚抹灰工程量计算说法正确的是(　　 )。 　　A、主梁的抹灰单独按梁柱面计算 　　B、位于墙上的次梁侧面展开并入天棚内计算 　　C、梁与天棚分别计算套定额 　　D、梁侧面的抹灰并入天棚抹灰内计算 　　5、土方工程中，下列内容中不需增加工作面的是(　　 )。 　　A、混凝土垫层 　　B、基础外表面刷冷底子油 　　C、地下室底板下翻梁砌砖模 　　D、砖基础 　　6、未包括在普通门窗定额中，需单独计算的五金件是(　　)。 　　A、铜合页 　　B、铁插销 　　C、风钩 　　D、蝴蝶折页 　　7、桩基础工程中，定额内未包括场内就位供桩的项目为(　　 )。 　　A、现场预制混凝土方桩 　　B、预制混凝土成品方桩 　　C、预应力管桩 　　D、预应力空心方桩 　　8、计算阳台、雨篷混凝土浇捣工程量时，不应包括在内的是(　　 )。 　　A、外挑牛腿 　　B、大于250mm的翻檐 　　C、250mm内的翻檐 　　D、台口梁 　　9、下列哪种情形可以计算线条模板增加费(　　)。 　　A、双阶挑檐的栏板扶手 　　B、凸出宽度为250mm的单阶线条 　　C、单独窗台板上的单阶挑檐 　　D、混凝土砖墙上的单阶挑檐压顶 　　10、某工程采用干混砂浆砌筑混凝土实心砖外墙(1砖)，根据定额规定，调整后的定额人工数应为(　　 )工日/10m3。 　　A、13.200 　　B、12.928 　　C、11.400 　　D、10.328 　　【根据定额3-20、总说明八(8)，人工工日应为13.4-0.2×2.36=12.928工日/10m3】 　　11、计算钢楼梯工程量时,不可并入其工程量计算的为(　　 )。 　　A、钢栏杆、扶手 　　B、钢梯踏步 　　C、钢梯梁 　　D、钢梯平台 　　12、计算房屋综合脚手架时，不可并入其工程量计算的为(　　 )。 　　A、建筑物通道 　　B、突出外墙1.8m的雨篷 　　C、设备管道夹层 　　D、建筑物底层无围护结构的架空层 　　13、下列项目中，工程量不是按水平投影面积计算的是(　　 )。 　　A、花岗岩楼梯面层铺贴 　　B、花岗岩楼梯面层打蜡 　　C、大理石台阶面层铺贴 　　D、大理石台阶面层打蜡 　　14、空调搁板粉刷应按照以下(　　 )粉刷定额执行。 　　A、墙面 　　B、柱面 　　C、天棚 　　D、阳台 　　15、其他工程中，以下(　　 )项目的工程量计量单位与其他三项不同。 　　A、低柜 　　B、写字台 　　C、柜台 　　D、收银台 　　二、多项选择题(共5题，每题2分，共10分。将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置，选对得分，不选、错选均不得分;少选无错项，每项得0.5分。题中未作说明的工料机价格均以2010版定额本为准。) 　　1、墙面抹灰工程量计算时，以下说法正确的是(　　 )。 　　A、不扣除各种踢脚线所占面积 　　B、应扣除门窗洞口，但洞口侧壁不加 　　C、附墙柱凸出墙面部分并入相应的墙面计算 　　D、附墙柱凸出墙面部分另行按柱抹灰计算 　　E、墙上梁凸出墙面时，凸出部分按梁抹灰展开计算 　　2、以下关于定额换算和工程量计算表述正确的是(　　　)。 　　A、厂库房大门采用三、四类木种制作时，制作人工和机械乘系数1.3 　　B、厂库房大门制安定额已包括门扇上所用铁件和埋入墙柱内的铁件，设计不同，不作调整 　　C、计算屋面木基层时，不扣除附墙烟囱、竖风道、风帽底层和斜沟所占面积 　　D、金属构件设计钢材规格、比例与定额不同时，可按设计内容调整 　　E、依附于钢平台上的钢扶梯及平台栏杆，按相应的构件另行列项计算 　　3、下列部位的建筑面积按其结构底板水平面积二分之一计算的有(　　　)。 　　A、有永久性顶盖无围护结构的站台 　　B、有永久性顶盖无围护结构的檐廊 　　C、有永久性顶盖无围护结构的架空走廊 　　D、层高2.20m的大厅回廊 　　E、层高2.20m以上的大厅回廊 　　4、下列项目中，套用相应定额时，人工应乘系数的有(　　　)。 　　A、内开内倒窗 　　B、弧形门窗 　　C、断桥铝合金门安装 　　D、玻璃幕墙 　　E、单独硬木门框制安 　　5、以下关于脚手架定额使用及工程量计算说法正确的有(　　 )。 　　A、电梯井脚手架按不同高度以座计算，高度按电梯井净空高度计算 　　B、地下室底板超深已在地下室综合脚手架内考虑，不另计算基础超深脚手架 　　C、吊篮安装、拆除以套为单位计算，使用以套·天计算 　　D、外墙砌墙单项脚手架工程量不扣除外墙门窗洞口，尚应乘系数1.15 　　E、层高超过3.6m的天棚抹灰满堂脚手架按天棚抹灰面积计算 　　三、定额套用和换算(3题，每小题5分，共15分。题中未作说明的工料机价格均以2010版定额本为准。) 　　(所有计算结果均保留2位小数) 序号 项 目 名 称 1 SMW工法水泥搅拌桩（三搅三喷），水泥掺入量为20%，设计要求全断面套打 2 30厚非泵送C30商品混凝土（信息价为300元/m3）楼地面 3 弧形混凝土墙面12厚1：1：6混合砂浆底，6厚1：1：4混合砂浆面 　　四、综合计算题(2题，共60分。题中未作说明的工料机价格均以2010版定额本为准。) 　　计算题一(15分) 　　某住宅楼项目建筑工程，地下室1层，地上14层，高度43.2m。本工程为国有投资项目，现建设单位对工程招标需编制招标控制价，采用我省2010版建设工程计价依据。其他情况如下： 　　1、本工程清单分部分项工程费为3200万元，其中人工费和机械费合计1000万元;技术措施项目费600万元，其中人工费和机械费合计130万元，其他项目清单100万元; 　　2、本工程定额工期400天，拟定合同工期370天，工程质量目标为合格工程; 　　3、本工程为市区一般工程，材料运输无需采用二次搬运方式;需考虑冬雨季施工因素及竣工验收前的已完工程保护的因素; 　　4、本工程民工工伤保险费和危险作业意外伤害保险费费率根据Z市规定分别为0.12%和0.15%，取费基数为税前工程造价(但不包含此两项规费费用自身)。 　　试根据以上条件： 　　(一)判断该工程工程类别，并说明理由。 　　(二)填写并完成费用计算表，对于表中组织措施部分所列项目，如认为不发生的，可直接在费率及金额栏中填写“0”。(计算结果保留4位小数) 　　计算题二(45分) 　　一、工程概况及设计说明： 　　某高层住宅楼，屋顶机房层层高3m，建筑与结构高差为5cm，施工图如下所示，已知： 　　1、主体结构采用C20泵送现浇商品混凝土，屋面为平屋面，板厚150mm，屋顶四周设650mm高女儿墙; 　　2、过梁采用C20现浇现拌混凝土，过梁高度120mm，宽度同墙砌体宽度; 　　3、墙体按轴线居中布置，采用240厚蒸压砂加气砌块，专用砌筑粘结剂砌筑; 　　4、窗离地高度900mm(窗台顶至建筑地面高差); 　　5、天棚采用水泥砂浆粉刷，混凝土板底采用有107胶素水泥浆基层处理。 　　二、试根据以上条件，计算混凝土构件及模板、砌体、天棚粉刷的定额工程量(其中模板工程量按定额中含模量参考表确定)，填入表内(计算结果保留2位小数);并对定额分部分项工程套用相应的定额(不含技术措施项目)。 　　【提示：10版定额中，墙体模板不分直形墙和电梯井壁，均套用同一定额，定额上册127页电梯井壁含模量应删除。】　　参考解答 　　一、单项选择题 　　1、C　 2、A　 3、B　4、D　5、C　 6、A　 7、A　 8、B 　　9、A　 10、B 11、A　12、B 13、C　14、D　15、D 　　二、多项选择题 　　1、ABC　2、CDE　3、BC　4、ABCE　5、BCD 　　三、定额套用和换算 序号定额编号项目名称计量单位基价（元）基价计算式 1（2－122h）＋（2－121×2）SMW工法水泥搅拌桩（三搅三喷），水泥掺入量为20%，要求全断面套打m3247.77171.2＋5.7×2＋（106.21＋593.05）×（1.4×1.5×0.92－1）÷10 210－7h30厚非泵送C30商品混凝土（信息价为300元/m3）楼地面m213.6712.07＋÷100 311－(3－27 ×2)h弧形混凝土墙面12厚1﹕1﹕6混合砂浆底，6厚1﹕1﹕4混合砂浆面m212.9312.82－0.36×2＋÷100　　四、综合计算题(2题，共60分。题中未作说明的工料机价格均以2010版定额本为准。) 　　计算题一(15分) 　　答：该工程类别为二类工程。 　　因为其地下室层数为1层，总层数(含地下室)为15层，有两个条件符合二类工程标准，故判断该工程为二类工程。 　　建筑工程费用计算表 序号费用项目名称费率（%）计算式金额（万元） 一工程量清单分部分项工程费 3200 1其中人工费＋机械费 1000 二措施项目费 （一）＋（二）685.2020 （一）施工技术措施项目费 600 2其中人工费＋机械费 130 （二）施工组织措施项目费 3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋1085.2020 3其中安全文明施工费5.25（1＋2）×费率59.3250 4检验试验费1.1212.6560 5冬雨季施工增加费0.202.2600 6夜间施工增加费00 7已完工程及设备保护费0.050.5650 8二次搬运费00 9提前竣工增加费0.9210.3960 10优质工程增加费00 三其他项目费 100 四规费 11＋12＋13128.5974 11其中排污费、社保费、公积金10.4（1＋2）×费率117.5200 12民工工伤保险费0.12按各市有关规定 　　或【（一＋二＋三＋11）×费率】4.9233 13危险作业意外伤害保险费0.156.1541 五税金3.577（一＋二＋三＋四）×费率147.1506 六建设工程造价 一＋二＋三＋四＋五4260.9500 　　计算题二(45分) 工程量计算及定额套用表 定额编号项目名称 （构件代号）计 算 式单位结果 一、柱 4－79C20异形柱（0.25×0.4＋0.525×0.3）×2×3 或：×2×3m31.55 二、墙 4－89C20墙×3m310.65 三、梁 KL1(2.1×2＋2.8－0.55×4－0.125×2)×0.25×0.55m30.63 KL2(2.8－0.65×2)×0.3×0.55m30.25 KL31.65×0.25×0.4×2m30.33 KL4×2m30.99 L1(2.1－0.125×2)×0.25×0.35×2m30.32 L2(2.1－0.125×2)×0.25×0.4×2m30.37 4－83小计 m32.89 四、板 4－86C20屋面板×0.15m34.56 五、雨篷 4－96雨篷(1.48＋2.1＋1.68×2)×0.6×(0.08×2＋0.02)/2m30.37 六、过梁 4－12C20现浇过梁×0.12×0.24m30.14 七、女儿墙 4－98女儿墙(7.31＋0.12＋7.01＋0.12)×2×0.12×0.65＋（7.55＋0.06＋7.25＋0.06）×2×0.06×0.2或：（7.31＋0.18＋7.01＋0.18）×2×（0.06×0.2＋0.12×0.65）m32.63 2.64 八、墙体 KL1下墙体面积×(3－0.55)m211.15 KL2下墙体面积(2.8－0.65×2)×(3－0.55)m23.68 KL3下墙体面积(1.65－0.005)×(3－0.4)×2m28.55 KL4下墙体面积(5.05－0.125－0.275–1－1.25)×(3－0.45)×2＋1×(3－0.9)×2m216.44 L2下墙体面积(2.1－0.12×2)×(3－0.4)×2m29.67 应扣门窗洞口面积(1.5×1.5)＋(1×1.5×2)＋(2.1×1×3)＋(2.1×1.5)m214.70 3－88砂加气砌块墙体体积(11.15＋3.68＋8.55＋16.44＋9.67－14.7)×0.24－0.14m38.21 九、天棚抹灰 （11－38h）＋（12－2）天棚抹灰（107胶素水泥浆基层处理）(2.1－0.25)×(3.9－0.25×2)×2＋(2.8－0.25)×(2.25＋5.05－0.125－0.175）＋1.85××2 或：(2.1－0.25)×(3.9－0.25)×2＋(2.8－0.25)×(2.25＋5.05－0.125－0.175）＋1.85×（0.35－0.15）×2×2m232.84 十、模板 异形柱模板1.55×10.06m215.59 直形墙模板20cm上10.65×7.44m279.24 矩形梁模板0.6m内(2.89－(1×0.25×0.9)×2)×9.61m223.45 矩形梁模板0.6m外1×0.25×0.9×2×7.61m23.42 板模板15cm以内4.56×8.56m239.03 雨篷模板0.6×(1.48＋2.1＋1.68×2)m24.16 过梁模板0.14×13.27m21.86 直形栏板模板2.63（2.64）×19.09m250.21 (50.40)

谁有二级造价的真题啊，分享一下呗

可以去《造价师刷题》里面看看！

二级造价的真题网上现在都很少也没有几家机构出，主要是因为二造是不是全国统考各省自主命题的，全靠考生回忆，因此各地的都不相同所以真题就很少了，各地区的真题一般只有某些特殊的群才会有。二造一般都是造价员入门那种需要考的难度不算高，一般而言将书本过一遍配合刷题差不多就能过了。

目前有二级造价的题库很少，推荐大家使用《造价师刷题》题库，这里面有一级造价和二级造价的题，差不多涵盖了各章所有的考点在内。章节习题的题量很多涉及的考点很广既有高频考点也有冷门考点，对于刷题记忆效果显著。而且这个题库不用下载直接在微信上打开就可以用了非常方便，界面也很简约体验还是很棒的。

特比是它的那个《刷知识点》功能简直是良心之作，里面是各章节的核心考点，刷题遇到不懂的直接来看考点讲解就能很快理解记忆了。而且还能当成资料来复习，对于我们经常在外面工作的人来说随时随地就能刷题看书太方便了。

2013年江苏造价员考试（继续教育）真题

一、单项选择题(共30题) 　　1.圆弧板夹角45度，起始半径6000mm，板高3000mm，布置B10@150放射钢筋，分布间距按板凸边量度，问计算钢筋根数(　　)。 　　A、40根 　　B、32根 　　C、48根 　　D、50根 　　2.AT型楼梯，楼梯梁混凝土强度等级C25，作为梯板的支座构件，设计标注为“铰支座”，现梯板底筋配置为B12@100，面筋配置为B10@150，问梯板低端面筋的锚固长度是(　　)mm。 　　A、266mm 　　B、330mm 　　C、200mm 　　D、50mm 　　3.框架柱抗震等级二级，顺锚固方向长1600mm，混凝土强度等级C30;框架梁非抗震，混凝土强度等级C25，梁底配钢筋B18，问锚入支座的长度是(　　)mm。 　　A、594mm 　　B、1550mm 　　C、890mm 　　D、750mm 　　4.抗震箍筋的弯钩构造要求采用135度弯钩，弯钩的平直段取值为：(　　) 　　A、10d85mm中取大值 　　B、10d75mm中取大值 　　C、12d85mm中取大值 　　D、12d75mm中取大值 　　5.在软件中用(　　)功能可以实现两块筏板标高或厚度不一样时，相交位置的变截面? 　　A、属性修改标高 　　B、打断 　　C、设置筏板变截面 　　D、筏板分割 　　6.非抗震框架柱，底部是基础，混凝土强度等级C30，配钢筋B16，绑扎搭接，问纵向钢筋非连接区长(　　)mm。 　　A、0mm 　　B、≥500mm 　　C、搭接长 　　D、Labmm 　　7.地下室外墙贯通五个5000mm的开间，轴线号为①-⑤，且在每个轴号处设置有护壁柱，但第③轴号处的护壁柱不用于做墙的水平支撑;其中①-③轴线跨段内配置B12@150水平钢筋，③-⑤跨段内配置B10@150水平钢筋，问B12水平钢筋应不小于(　　)m长。(不计搭接和钢筋错开距离长，也不考虑层高)。 　　A、10m 　　B、11.7mm 　　C、16.6m 　　D、15m 　　8.平法中，柱箍筋加密范围不包括：(　　) 　　A、节点范围 　　B、底层刚性地面上下各600mm 　　C、嵌固部位向上1/3Hn 　　D、搭接范围 　　9.高板位筏型基础指?(　　) 　　A、筏板顶高出梁顶 　　B、梁顶高出筏板顶 　　C、梁顶平筏板顶 　　D、筏板在梁的中间 　　10.11G101系列新平法中，基础联系梁取代了03系列平法中的哪种构件?(　　) 　　A、基础梁 　　B、基础次梁 　　C、基础连梁 　　D、地下室框架梁 11.有梁楼盖楼(屋)面板配筋构造，端部支座为墙时，版面钢筋锚入支座的长度是(　　)。 　　A、按半支座宽与5D之间取大值 　　B、取平直段≥0.4Lab+15D的弯头 　　C、≥Lab 　　D、La 　　12.梁的平面注写包括集中标注和原位标注，下列那一项不是集中标注必注值?(　　) 　　A、梁编号、截面尺寸 　　B、梁上部通长筋、箍筋 　　C、梁侧面纵向钢筋 　　D、梁顶面标高高差 　　13.下列哪种属于墙身拉筋的布置构造方式?(　　) 　　A、梅花布置 　　B、隔一布一布置 　　C、双层双向 　　D、xy方向布置 　　14.梁的上部钢筋第一排支座负筋长度为?(　　) 　　A、1/5Ln+锚固 　　B、1/4Ln+锚固 　　C、1/3Ln+锚固 　　D、其他值 　　15.墙力墙身水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法中，墙水平钢筋伸至墙端头后，弯头是(　　)。 　　A、15D 　　B、同墙厚扣减保护层并弯钩钩住暗柱对边柱纵筋 　　C、10D 　　D、≥150mm 　　16.多跨普通梁边跨净长3500mm，设计注明端支座为铰支座，问此非贯通筋伸入跨内的长度应该是(　　)mm。 　　A、1167mm 　　B、700mm 　　C、850mm 　　D、1294mm 　　17.11G101-1平法图集对于圆形构件的环内定位箍，规定按(　　)mm一个设置。 　　A、≤2000 　　B、1000-2000 　　C、按设计要求 　　D、1500 　　18.基础梁混凝土强度等级C25，非抗震，配B20钢筋，从上部柱内侧向端部外伸500mm，保护层按35mm计，问从上部柱内侧向端部外伸的钢筋长度应该是(　　)mm。 　　A、564mm 　　B、705mm 　　C、765mm 　　D、504mm 　　19.图集中有抗震措施而不需参与结构整体抗震计算的楼梯类型是(　　)。 　　A、ATa、ATb 　　B、ATc 　　C、FT、GT、HT 　　D、ATa、ATb、ATc 　　20.剪力墙端部矩形暗柱，截面尺寸250mm×400mm，配A10@150箍筋，问箍筋正确长是(　　)mm。(暗柱属于墙的加强带，故暗柱的保护层厚度随墙体保护层取值，本题环境类别为一类) 　　A、1378mm 　　B、1348mm 　　C、1308mm 　　D、1338mm 　21.在软件中处理剪力墙构件的时候，剪力墙的外侧水平钢筋信息为ø12@200，内侧水平钢筋的信息为ø10@200，在软件墙的水平筋信息中应该输入?(　　) 　　A、(1)A12@200;(1)A10@200 　　B、(1)A12@200+(1)A10@200 　　C、(1)A12@200/(1)A10@200 　　D、(1)A12@200*(1)A10@200 　　22.顶层边框架柱，柱截面尺寸400mm(截宽)×400mm(截高)，抗震等级二级，混凝土强度等级C30，配B20纵筋，与柱相交梁高800mm，假设柱外侧纵筋配筋率》1.2%;问柱外侧第一批伸入节点内的纵筋应该(　　)mm长。 　　A、990mm 　　B、1070mm 　　C、1190mm 　　D、1010mm 　　23.有梁楼盖板，板面配B10@150钢筋，端支座为剪力墙混凝土强度等级C30，设计没有单独说明板上部钢筋的锚固方式，则钢筋的锚固长度最小是(　　)mm长。 　　A、252mm 　　B、200mm 　　C、290mm 　　D、266mm 　　24.两块板名称不同，但是布置的钢筋信息相同时，可以使用(　　)功能，进行快速布置? 　　A、复制钢筋 　　B、应用同名称板 　　C、镜像 　　D、复制 　　25.剪力墙平法中，以下哪一种构件不属于剪力墙构件：(　　) 　　A、连梁; 　　B、过梁; 　　C、暗梁; 　　D、边框梁 　　26.下面哪一项不是板的钢筋?(　　) 　　A、底筋 　　B、负筋 　　C、温度筋 　　D、架立筋 　　27.当图纸标有：KL7(3)300*700Y500*250表示?(　　) 　　A、7号框架梁，3跨，截面尺寸为宽300、高700，第三跨变截面根部高500、端部高250 　　B、7号框架梁，3跨，截面尺寸为宽700、高300，第三跨变截面根部高500、端部高250 　　C、7号框架梁，3跨，截面尺寸为宽300、高700，第一跨变截面根部高250、端部高500 　　D、7号框架梁，3跨，截面尺寸为宽300、高700，框架梁加腋，腋长500、腋高250 　　28.楼梯板上部纵筋锚入支座的钢筋长度(只指弯锚)(　　)。 　　A、La 　　B、平直段按按铰接和充分利用钢筋抗拉强度确定，另弯12D的弯头 　　C、平直段按按铰接和充分利用钢筋抗拉强度确定，另弯15D的弯头 　　D、≥0.4La+15D 　　29.KZ在平法中表示?(　　) 　　A、框架柱 　　B、框支柱 　　C、暗柱 　　D、芯柱 　　30.架立钢筋同支座负筋的搭接长度为?(　　) 　　A、15d 　　B、12d 　　C、150 　　D、250 二、判断题(共20题) 　　1.软件中使用A、B、C……等英文字母来代表钢筋型号的。(　　) 　　2.非抗震框架梁的箍筋加密区与框架梁一致。(　　) 　　3.软件不能自动布置梁的次梁加筋和吊筋。(　　) 　　4.在软件中可以通过钢筋三维这个功能来看实际的钢筋三维排布，方便检查对量。(　　) 　　5.钢筋软件通过以画图方式建立建筑物的计算模型，软件根据内置的计算规则实现自动扣减，综合考虑了平法系列图集、结构设计规范、施工验收规范以及常见的钢筋施工工艺，能够满足不同的钢筋计算要求。(　　) 　　6.柱子在节点区箍筋加密时，在软件中可以直接在柱属性定义时输入。(　　) 　　7.在软件中，绘制梁之后，还需要对梁进行原位标注，这样才能正确计算出工程量。(　　) 　　8.零星构件的钢筋一般可以通过软件单构件输入功能进行处理。(　　) 　　9.当本层有很多块同名称的板，并且钢筋信息相同，可以直接采用应用同名板功能快速复制。(　　) 　　10.11G新平法中保护层是指从构件受力主筋的外缘到混凝土边缘的距离。(　) 　　11.钢筋软件计算工程的流程为建工程—》建楼层—》绘图输入构件钢筋—》计算工程量统计报表。(　　) 　　12.软件绘制梁时，一般采用直线画法。(　　) 　　13.绘图过程中，钢筋软件中有支座关系的，必须按照支座关系的先后顺序：如柱-梁-板的顺序是不能变的，墙-门窗的顺序是不变的。(　　) 　　14.钢筋软件做框架结构工程时，起顺序为基础—》柱—》梁—》板。(　　) 　　15.柱节点的箍筋：当加密和非加密的肢数不同时，以“+”隔开;加密和非加密直径不同时，用“/”隔开。(　　) 　　16.在框架结构中不会设置构造柱，在砖混结构中才设置构造柱。(　　) 　　17.剪力墙中边框梁的厚度一般与墙同厚，其钢筋构造与暗梁类似。(　　) 　　18.当钢筋采用焊接搭接时，其搭接长度为0。(　　) 　　19.框架梁的上部通长筋在端部的构造为必须要弯折15d。(　　) 　　20.框架柱在顶层的构造，其边角柱与中柱是不同的。(　　)

求历年来四川造价员安装 土建专业 真题及答案有的请发邮箱POPSOUL@VIP.QQ.COM

2009年造价员考试基础知识精编真题解析一、单选题:1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（　）。A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算D．工程会议纪要即使未经各方签署， 也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工 程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（　）。A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B．由于传染病导致工期延误 C．业主提前占用工程D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解　　析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。3、某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（ ） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。4、建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（ ） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。5、某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为（ ）。 A．1260元 B．1263.6元 C．1372.2元 D．1474.2元 答案：C 解　　析：此题为2005年考题，在解该题是应注意的问题包括：（1）窝工和增加配合用工使用不同的单价标准； （2）窝工时只考虑窝工费，而增加配合用工和机械时还应考虑管理费、利润和税金等。 因此索赔额=50×12+（10×30+360）×（1+17%）=1372.2元 6、在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( )。 A.对合同中任何工作工程量的改变 B.在强制性标准外提高或降低质量标准 C.改变原定的施工顺序或时间安排 D.增加或缩短合同约定的工期 答案：D 解　　析：在FIDIC合同条件下，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更，如在强制性标准外提高或降低质量标准；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)新增工程按单独合同对待；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。所以正确答案应该是D。 7、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为 8 000 m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了 10 200 m3，则施工方可提出的工期索赔为( )天。(结果四舍五入取整) A.1 B.4 C.17 D.14 答案：C 解　　析：工期索赔的计算方法主要有网络图分析和比例计算法。本题用比例计算法进行工期索赔的计算。公式为:工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期 设土方工程单价为P，合同中约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险，即 8 000×20%=1 600 m3为施工方承担的工期风险，额外增加的土方量=10 200-1 600=8 600 m3，则工期索赔值=8 600×P/8 000×P=17.2天，四舍五入取整得17天 8、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 答案：B 解　　析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的，因不可抗力事件、延误发放图纸等事件造成的损失可以索赔费用和工期，因异常不利的气候条件所导致的损失可以索赔工期，季节性大雨应该是承包人所能预见到的，由此带来的停工不能要求索赔。所以该施工总包单位可索赔的费用=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。所以正确答案应该是C。 9、某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5 000元，则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为( )元。 A.10 600 B.10 200 C.11 600 D.12 200 答案：B 解　　析：直接费由直接工程费和措施费组成，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费，本题中不考虑措施费。因此，直接费=人工费+材料费+施工机械使用费。因停电造成停工是非承包人的原因造成的，应予工期补偿；因业主指令增加一项新工作所需的5天时间，也应予工期补偿。 因停电造成的窝工人工费=10×20=200元；窝工机械费=100×2=200元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)；新增作业费用=5 000+800×5+40×20=9 800 元，共计200+200+9 800=10 200 元。 10、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（ ）。 A. 42 B. 24 C. 14 D. 4 答案：C 解　　析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天11、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（ ）个月。A、1.5 B、0.9 C、1.2 D、3.6 　答案：B 解　　析：在工期索赔的计算中，运用对比分析法计算时的公式如下： 总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期12、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( )。 A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低所引起的损失费 D.机上工作人员的工资 答案：D 解　　析：可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等，这三者都不能简单地用计日工费计算。而机上工作人员的工资能按计日工费计算。 13、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是( )。A.建设单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂停全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加 答案：B 解　　析：费用索赔指的是当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。而施工单位施工机械损坏造成的损失，是由承包人承担的，不能向发包人索赔。 14、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（ ）。A. 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B. 增建合同中约定的工作量不属于设计变更C. 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D. 发包方要求更高的质量标准属于设计变更 答案：C 解　　析：设计变更超过原设计标准的，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明，A错误。另外，对质量标准的改变不属于设计变更，D错误。 二、多选题: 15、［2006年真题］工程索赔的处理原则有（　）。 A．必须以合同为依据 B．必须及时合理地处理索赔C．必须按国际惯例处理 D．必须加强预测，杜绝索赔事件发生E．必须坚持统一性和差别性相结合 答案：A, B 解　　析：工程索赔的处理原则有：①必须以合同为依据；②及时合理地处理索赔；③加强主动控制，减少工程索赔。答案D不准确，索赔事件是不可能杜绝的，只可能减少。因此答案为AB。 请记住:造价100分网站16、 下列各项中可以构成设计变更的有（ ）。 A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸 D.增减合同约定的工程量E.更改有关工程的施工时间和顺序 答案：C, D, E 解　　析：我国《施工合同文本》规定设计变更不包括双方对工期要求的变化，施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化，选项A、B错误。17、建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( )。A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E.变更工程价款的报告应由承包人提出 答案：B, C, E 解　　析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，在发包人对原设计进行变更的情况下，当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。对于承包人，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，其提出的合理化建议如果涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。设计变更事项包括:①更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。18、依据不同的标准，工程索赔可按( )进行分类。A.合同依据B.索赔目的C.索赔事件的性质D.索赔的当事人E.索赔处理的方法 答案：A, B, C 解　　析：工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类:按索赔的合同依据分类；按索赔目的分类；按索赔事件的性质分类。因此，答案为ABC。19、 FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是（ ）。A.变更导致竣工时间的延长 B.异常不利的气候条件C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误 D.业主提前占用工程E.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分 答案：A, B, C一、单选题: 1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（ ）工程预付款数额时开始起扣。 A．大于B．小于 C．等于 D．为10% 答案：C 解　　析：作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。因此答案为C。 2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。 A．缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。B．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期 C．全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D．缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任 答案：C 解　　析：全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。因此答案为C。 3、［2006年真题］相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于（ ） A．绝对偏差B．相对偏差C．累计偏差 D．局部偏差 答案：D 解　　析：局部偏差是指：相对于总项目的投资而言，指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差。因此答案为D。4、 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为（ ）万元。 A. 240 B. 237.5 C. 228 D. 213 答案：C 解　　析：工程量超过100×（1+10%）=110的部分就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。因而本月应结工程款为（15×10+10×9）×（1—5%）=228 5、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为（ ）万元。 A．110 B.－100C．110D.－110 答案：D 解　　析：投资偏差=已完工程实际投资—已完工程计划投资=（18—20）×55万元= —110万元 6、 国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，（ ）。 A．及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B．分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款C．一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D．及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 答案：D 7、 检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的（ ）。 A．组织措施B．技术措施C．管理措施 D．经济措施 答案：D 8、 以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是（ ）。 A．拟完工程量×计划单价 B．拟完工程量×实际单价C．已完工程量×计划单价D．已完工程量×实际单价 答案：A 9、 下面关于绝对偏差说法正确的是（ ）。 A．绝对偏差=（投资实际值-投资计划值）/投资计划值 B．绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C．从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义D．绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 答案：B 10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2 000吨、1 500吨，计划单价为5 000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7月份实际价格均为 4 000 元/吨。则6月末的投资偏差为( )万元 。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 答案：C 解　　析：投资偏差是指投资计划值与实际值之间存在的差异， 即投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =实际工程量×（实际单价-计划单价） 所以投资偏差=(400+1600)×（5 000-4000）=-200(万元) 所以正确答案应该是C。11、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。A. 横道图法 B. 表格法C. 曲线法D. 时标网络图法 答案：B 解　　析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 12、用表格法进行投资偏差分析时，已完工程量乘以计划单价得到的是( )。A.拟完工程计划投资 B.已完工程计划投资C.拟完工程实际投资 D.已完工程实际投资 答案：B 解　　析：已完工程计划投资中的“已完”可以理解为“实际过程中发生的”，即已完工程量；其中的“计划投资”指原计划中规定的单项工程计划投资值，即计划单价。 13、在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化属于( )。 A.客观原因 B.业主原因 C.设计原因 D.施工原因 答案：A 解　　析：引起投资偏差的原因主要有客观原因、业主原因、设计原因和施工原因。其中客观原因主要有:人工费涨价、材料涨价、自然因素、地基因素、交通原因、社会原因、法规变化及其他。 14、在投资偏差分析时，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用的是( )。A.累计偏差 B.绝对偏差 C.相对偏差 D.细微偏差 答案：A 解　　析：累计偏差是在项目已经实施的时间内累计发生的偏差，它所涉及的工程内容较多、范围较大，且原因也较复杂，因而累计偏差分析必须以局部偏差分析的结果为基础进行综合分析，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用。15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为27万 m3。合同中规定，土方工程单价为12.5元/m3；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9.8元/ m3，工程结束时实际完成土方工程量35万 m3，则土方工程款为( )万元。 A. 437.535 B. 426.835 C. 415.900 D. 343.055 答案：B 解　　析：计算过程如下:12.5×27×(1+15%)+9.8×=426.835(万元) 16、承包人想发包人申请返还保证金的时间是（ ）A.缺陷责任期满 B.缺陷通知期满C.竣工结算办理完毕D.缺陷责任期满后 　答案：A 二、多选题: 17、［2006年真题］在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施有（ ）A．组织措施 B．经济措施C．制度措施D．技术措施 E．合同措施 答案：A, B, D, E 解　　析：通常把纠偏措施分为：组织措施、经济措施、技术措施 、合同措施四个方面。因此答案为ABDE。 18、在运用调值公式进行工程价款价差调整时，要注意( )。A.固定要素的通常取值范围在0.15～0.35 B.报告期和基期的价格资料搜集C.各项费用发生的时点和地点 D.有关各项费用应选择用量大、价格高且有代表性的人工费和材料费 E.根据调价文件规定 答案：A, C, D 解　　析：在运用调值公式进行工程价款价差调整时要注意如下几点:①固定要素通常的取值范围在0.15～0.35；②调值公式中有关的各项费用，按一般国际惯例，只选择用量大、价格高且具有代表性的一些典型人工费和材料费；③各部分成本的比重系数，在许多招标文件中要求承包方在投标中提出，并在价格分析中予以论证；④调整有关各项费用要与合同条款规定相一致；⑤调整有关各项费用应注意地点与时点；⑥确定每个品种的系数和固定要素系数，品种的系数要根据该品种价格对总造价的影响程度而定。因此，答案为ACD。19、工期索赔计算的方法主要有（ ）。A．网络图分析B．表格法C．比例计算法D．横道图法E．曲线法 答案：A, C 20、下列对工程竣工结算审查时限阐述正确的是（ ）。A. 工程竣工结算报告金额500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天B. 工程竣工结算报告金额500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天C. 工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天D. 工程竣工结算报告金额5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起70天E．建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认并汇总后，送发包人后15天内审查完成 答案：A, B, C

2006年浙江金华造价员《基础理论》考试真题及答案（单选）

单选题60分（在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分） 1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是（ B ） A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额 B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C.机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额 D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额 2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（ B ） A.概算定额 B.施工定额 C.预算定额 D.投资估算指标 3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（ D ）工日。 A.3.36 B.25.36 C.28 D.31.36 4、机械台班单价中的折旧费计算公式为（ C ） A.台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数 B.台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数 C.台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数 D.台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数 5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（ D ）的特点。 A.满足竞争的需要 B.有利于实现风险合理分担 C.有利于标底的管理和控制 D.有利于业主对投资的控制 6、工程量清单表中项目编码的第四级为（ C ） A.分类码 B.章顺序码 C.清单项目码 D.具体清单项目码 7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（ A ）确定 A.项目特征 B.工程内容 C.计量单位 D.项目编码 8、建设项目总概算是编制和确定建设项目（ B ） A.从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B.从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C.从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D.从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（ C ） A.允许投标单位补充填写 B.视为废标 C.认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D.由招标人退回招标书 10、 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确 的是（ D ） A.费用由工程师承担，工期由承包人承担 B.费用由承包人承担，工期由工程师承担 C.费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D.费用和工期由承包人承担 11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（ B ）万元。 A.2．56 B.4 C.8 D.6 12、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并程度的鼓励承包人降低工程成本的是（ D ） A.成本加固定百分比酬金确定的合同价 B.成本加固定金额酬金确定的合同价 C.成本加奖罚确定的合同价 D.限额成本加固定酬金确定的合同价 13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（ B ） A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.以上合同类型均合适 14、施工图设计阶段的计价是（ B ）。 A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价 15、进口设备的原价是指（ B ）。 A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价 16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（ B ）万元。 A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.83 17、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（ C ）时，项目方案可行。 A.NPV＞0 B.NPV＜0 C.NPV≥0 D.NPV=0 18、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（ D ）。 A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用 C.措施项目费 D.规费和税金 19、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ D ） A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用 20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ D ） A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费 C.施工现场环境保护费 D.工程定额测定费 21、一般建筑工程的预付备料款不超过（ C ）。 A.当年工作量的10% B.当年工作量的15% C.当年工作量的30% D.合同价的25% 22、承包方在工程变更确认后（ B ）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。 A.7天 B.14天 C.15天 D.28天 23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ B ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。 A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时 24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（ D ）。 A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用 B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格 C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格 D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格 25、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。 A. 第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用 C.工程所需清理、修复费用 D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用 26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是-（ B ） A.发包人未按时提供施工条件 B.设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用 C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h D.不可抗力事件 27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A. B.C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ C ）万元。 A.119.75 B.128.75 C.114.25 D.127.25 28、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（ C ） A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B.增减合同中约定的工程量不属于设计变更 C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D.发包人要求更高的质量标准属于设计变更 29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（ C ）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。 A.10% B.15% C.3%~5% D.30% 30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（ D ）万元。 A.900 B.1000 C.2500 D.3400 31、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ C ） A.施工单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 32、建设项目竣工决算包括的范围是（ B ） A.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用 B.从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用 C.建安工程费用和设备工器具购置费用 D.建安工程费用和其他费用 33、（ A ）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。 A.竣工决算报告情况说明书 B.竣工财务决算报表本文 C.建设工程竣工图 D.工程造价比较分析 34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（ C ）以内。 A.±30% B.±20% C.±10% D.±5% 35、建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指( B ) A.直接工程费中的人工费 B.直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费 C.直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费 D.直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费 36、以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（ A ） A.直接工程费+措施费+综合费用 B.分部分项工程清单项目费+措施项目清单费 C.人工费+机械费 D.分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单 37、《浙江省建设工程计价规则》适用于( C ) A.适用于工程量清单计价模 B.既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式 C.适用于定额计价模式 D.工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用 38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 ( C ) A.直接费中的措施费 B.间接费中的规费 C.直接工程费中的材料费 D.间接费中的工具用具使用费 39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( D ) A.模板及支架费 B.大型机械设备进出场及安拆费 C.二次搬运费 D.材料检验试验费 40、下列哪一选项是正确的（ D ） A.招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。 B.招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。 C.招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。 D.清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。 41、工程量清单表中项目编码的第四级为（ D ） A.分类码 B.具体清单项目码 C.节顺序码 D.清单项目码 42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容 ( C ) A.运输损耗费 B.检验试验费 C.材料二次搬运费 D.采购及保管费 43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单( B ) A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制 B.应作为招标文件的组成部分 C.应采用工料单价计价 D.由总说明和分部分项工程清单两部分组成 44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（ B ） A.工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。 B.工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。 C.工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担 D.定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程 45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（ C ）中的增减换算可以调出增减换算窗口。 A.自定义介面 B.预算书菜单中的设置二次分析 C.鼠标右键菜单 D.在工料机界面中选择级配按钮 46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（ D ）。 A.mr B.(1+mr)m-1 C.r m D.(1+r/m)m-1 47、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。 A.第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用 C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用 D.工程所需清理、修复费用 48、对工程招投标来说，（ B ）。 A.招标是要约，投标是 B.投标是要约，中标通知书是 C.招标是要约邀请，投标是 D.开标是要约，中标通知书是 49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（ B ）内开工。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月 50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指（ D ） A.预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额 B.预算定额消耗量自身的误差 C.预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额 D.预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额 51、下列不能构成索赔原因的是（ D ） A.当事人违约 B.合同缺陷 C.合同变更 D.经工程师批准的承包商提出的变更 52、建筑安装工程费用由（ C ）构成。 A.直接费、间接费、盈利 B.企业管理费 C.直接费、间接费、利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金 53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中我：（ A ） A.用户清单、用户定额和用户工料机 B.选择定额数据库 C.设置经济指标 D.自定义市场信息价 54、工程决算是由（ A ）编制的。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.中介机构 55、某工厂的炼钢车间是（ A ）。 A.单项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.分项工程 56、在设计阶段对工程造价的管理是指（ B ） A.编制标底 B.限额设计 C.设计变更 D.工程结算 57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（ D ）。 A.投资利润率 B.投资利税率 C.平均报酬率 D.内部收益率 58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ A ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件 59、无效合同从（ B ）之日起无法律效力。 A.被发现无效 B.合同订立 C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效 60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（ D ）。 A.14天内 B.15天内 C.28天内 D.42天内

2007年浙江造价员《市政工程计价》真题及答案

浙江省2007年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷 市政工程计价 　　一、单选题：(10题，每题1分，共10分。将正确答案选项的编号填入答题卷相应位置，选对得分，不选、选错均不得分) 　　1、DN500钢筋混凝土排水管道土方开挖，管座采用135°基础，管道结构宽0.8m,则沟槽开挖底宽为(　)m。 　　A、1.4 　　B、1.7 　　C、1.8 　　D、2.2 　　2、某柱形砌体高3.6m,截面尺寸400×400mm,则脚手架工程量为(　　)m2 　　A、5.76 　　B、12.96 　　C、14.4 　　D、18.72 　　3、侧平石安砌定额工作内容不包括(　　)。 　　A、养护 　　B、砂浆垫层 　　C、基层清理 　　D、砂浆勾缝 　　4、船上打400×400预制方柱，设计桩顶标高0.5m，施工期间的平均水位标高为4.2m,则单根桩的送桩工程量为(　　)m3 　　A、0.592 　　B、0.672 　　C、0.752 　　D、0.902 　　5、桥涵工程中，下列构件安装定额中已包括150m场内运输费用的是(　　) 　　A、预制锚锭板 　　B、预制箱形块 　　C、预制空心梁 　　D、预制槽形梁 　　6、采用排水下沉方法施工的矩形盾构井，其沉井外围平面尺寸为35×20m，下沉深度20m，则该盾构井下沉的土方工程量为(　　)m3 　　A、14000 　　B、14280 　　C、14350 　　D、14700 　　7、排水工程混凝土管道铺设，按井中至井中的中心线扣除检查井长度计算，每座圆形非定型井的扣除长度为(　　)。 　　A、实际管道长度 　　B、管线方向井室内径长度 　　C、管线方向井室内径每侧减15cm 　　D、视具体井的种类而定 　　8、在管道铺设定额中已考虑了橡胶圈接口数量的管道类型有(　　)。 　　A、平(企)口式混凝土管 　　B、陶土管 　　C、UPVC管 　　D、承插式混凝土管 　　9、关于新旧管连接时，下列说法正确的是(　) 　　A、球墨铸铁管新旧连接(胶圈接口)包括阀门及与阀门相连的承(插)盘短管的安装 　　B.铸铁管新旧连接(胶圈接口)包括阀门及与阀门相连的承(插)盘短管的安装 　　C、球墨铸铁管新旧连接管中，如旧管留预留口，套用新旧管连接定额时未包括预留口三通安装 　　D、新旧连接(胶圈接口)定额均包括阀门及与阀门相连的承(插)盘短管、法兰盘的安装 　　10、市政工程工程量清单报价中，以下应计入分部分项工程量清单计价表的项目是(　　) 　　A、湿土排水 　　B、木档土板支撑 　　C、钢板桩围堰 　　D、仓面脚手架 　　二、多选题(10题，每题2分共20分。将正确答案选项的编号填入答卷相应位置，选对得分;不选、错项，本题不得分;少选无错项每题得0.5分。) 　　1、市政定额中材料损耗量包括以下(　　)内容。 　　A、场内运输损耗 　　B、场外运输损耗 　　C、施工操作损耗 　　D、现场堆放损耗 　　E、现场预制构件制作损耗 　　2、关于挡土板支撑，下列说法正确的是(　　)。 　　A.槽钢挡土板定额按横板、竖撑考虑 　　B、两侧同时支挡土板时，工程量为两侧挡土板面积之和 　　C、单侧支挡土板时，工程量为单侧挡土板面积 　　D、槽坑宽度超过4.1m时，双侧支撑挡土板工程量按单侧挡土板面积计算 　　E、单侧支挡土板时，相应定额工日乘以系数1.33，除挡土板外其他材料增加一倍 　　3、混凝土面层钢筋定额中，套用构造钢筋的定额有(　　) 　　A、传力杆 　　B、纵向钢筋 　　C、边缘加固钢筋 　　D、钢筋网片 　　E、角隅加固钢筋 　　4、卷扬机带冲抓锥冲孔定额按桩径划分子目，定额所适用的地质条件为(　　) 　　A、粘土层 　　B、碎石层 　　C、砂砾层 　　D、强风化岩层 　　E、次坚石 　　5、盾构掘进定额中已综合考虑了下列(　　)的费用。 　　A、管片拼装 　　B、贯通测量 　　C、设置高程控制网 　　D、照明 　　E、干式出土及土方外运 　　6、关于给水工程下列说法正确的是(　　) 　　A、塑料管(对接熔接)安装套用该册塑料管(粘接)安装定额 　　B、新旧管连接中，如旧管留预留口，则不能套用新旧管连接定额 　　C、DN200承插式铸铁给水管道安装，管长按4m取定，实际不同，允许调整 　　D、套管内的管道铺设按相应的管道安装定额人工、机械乘以系数1.2考虑 　　E、铸铁管件安装(胶圈接口)适用于球墨铸铁管件安装 　　7、排水工程中关于井、管道项目，下列说法正确的是(　　) 　　A、模板安拆槽(坑)深以3m为准，超过3m时，定额乘以系数1.05 　　B、管道接口、检查井、给排水构筑物定额均未考虑防腐处理 　　C、管道闭水试验计算时应扣除各种井所占长度，但雨水口井不扣 　　D、非定型井砌筑工程量以施工图为准计算，但不扣除管径500mm以内管道所占的体积 　　E、非定型砖砌井定额只列了井内侧抹灰子目，如井外壁需要抹灰，定额套用时按井内侧抹灰定额乘以系数0.8，其他不变 　　8、关于燃气工程下列哪些说法是正确的(　　) 　　A、碳钢管道管件安装定额中输送压力(P)是按中压B级或低压考虑的 　　B、铸铁管安装如采用N1型接口，则定额套用时按N型接口人工乘以系数1.05 　　C、中压法兰、阀门安装执行低压相应项目，其人工乘以系数1.2 　　D、螺纹钢管安装参照碳钢管定额相应子目 　　E、异径管安装以大口径为准，长度按2m考虑，实际不同允许调整 　　9、以下属于工程量清单计价规范中强制性的规定有(　　) 　　A、统一定额编号 　　B、统一计量单位 　　C、统一工程量计算规则 　　D、统一工程量类别划分 　　E、施工图预算编制时统一工程量类别的取费标准 　　10、关于市政工程综合费用和工程类别的划分，下列说法正确的是(　　) 　　A、道路、桥涵工程是以人工费加机械费作为取费基数;燃气、路灯工程是以人工费作为取费基础 　　B、城市高架路中，高架路应按道路工程判别类别;与高架路相连的立交桥，应按桥涵工程判别类别 　　C、单独桥涵工程按桥涵分类;附属于道路工程的桥涵，按道路工程分类 　　D、隧道工程工程类被划分中隧道截面宽度指隧道内截面的净宽度，不包括允许超挖量 　　E、一个排水工程中管道有多个不同管径时，应按工程量最多管道的管径进行类别划分 　　三、定额套用及清单组价(共30分) 　　1.定额套用与换算(6小题，每题3.5分，共21分) 序号工程项目内容 1自卸汽车运湿土，运距14km 2现浇水泥混凝土路面，厚度28cm，混凝土抗拆强度5.0Mpa 3陆上扒杆安装C30预制混凝土T型梁，梁长20m，提升高度10m 4DN600钢筋混凝土管道（135°基础），内外抹口均为1：2.5水泥砂浆，10个口的内抹口周长为18.9m 5敞开式顶管施工，管径Φ1200，管道顶进长度90m，挤压式 6套管内安装DN450球墨铸铁管，（DN450球墨铸铁管单价350元/m，橡胶圈35元/只），管道4m一节 　　2、清单组价(1小题，共9分) 　　某城市高架路工程，需陆上打Φ800回旋钻孔灌注桩100根。该工程原地面标高+0.15m，设计桩顶标高-1.10m，设计桩底标高-40.15m，入岩深度1.2m，采用C25商品混凝土，设计加灌长度为1m，空转部分由于高差较小不进行回填处理。现需编制施工图预算(钢护筒高度按1.5m/只考虑，凿桩后废料就近堆放，不考虑外运，综合单价中风险费用不计)，试根据以上条件补充完成答题卷中分部分项工程量清单综合单价计算表中有关内容(结果保留两位小数，л取3.1416)。 　　四、综合计算题(共两题，计60分。) 　　第一题　某城市市区主干道道路挡土墙延伸工程，总长500m。墙身采用M7.5浆砌块石，表面M7.5水泥砂浆勾凸缝，基础为C15(40)毛石混凝土(毛石掺量15%)厚40cm，下设8cm厚C15(40)素混凝土垫层及20cm厚碎石垫层，挡土墙每隔20m设一道沉降缝，一毡二油填缝，墙身每间隔3m设直径150mm硬塑料管泄水孔，30cm厚级配碎石反滤层，每处0.1m3，具体如下图所示，其他有关说明如下： 　　1、挡土墙土方开挖、墙后背回填不在本次预算范围内; 　　2、现浇混凝土按现场就近拌制，不考虑场内运输; 　　3、自挡墙起始位置20m及3m处分别设置第一道沉降缝及泄水孔。 　　试根据以上条件结合03版浙江省市政工程计价依据，计算该挡土墙部分定额工程量、套用定额并计算直接工程费(不含施工技术措施费)。计算结果保留二位小数，合价保留整数。 　　第二题　接上题，由于该工程将进行工程量清单招标，需编制工程量清单及清单标底， 　　(1)试提供该工程挡土墙部分分部分项工程量清单表; 　　(2)出于编制标底需要，完成下列分部分项工程量清单综合单价计算表中的空白部分内容; 　　(3)已知该工程按正常的施工组织设计、正常的施工工期(不考虑夜间施工及二次搬运因素)并结合市场价格计算出分部分项工程量清单表项目费为650000元(其中人工费加机械费为110000元)，施工技术措施项目费为350000元(其中人工费加机械费为80000元)，其他项目清单费20000元，试按照综合单价法计算该工程施工图预算造价。 浙江省2007年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷参考答案 　　市政工程计价 　　一、单选题 　　1、C　2、D　3、B　4、C　5、A　6、C　7、C　8、C　9、B　10、B 　　二、多选题 　　1、ACD　2、BCE　3、ABCE　4、ABCD　5、ABD　6、BDE　7、BD 　　8、ACD　9、BC　10、CD 　　三、定额套用及清单组价 　　1、定额套用与换算 序号定额编号计量单位基价（元）计算式 11－89h100m32107019600＋（24009－19600）÷3 22－176＋2－177h100m271645335＋211×4＋（204.66－170）×(24.36＋1.015×4) 2－176h 33－419h10m312271134＋263.12×0.1＋669.57×0.1 46－132h10个口100.31×0.89＋(0.042×189.2＋9.22 　　×26)×18.9÷100 56－790h100m108729102557＋(6914.05＋13660.27)×0.3 65－63h10m3696114＋63.73×0.2＋45.02×0.2＋10×350＋1.72×35 　　2、清单计价 　　分部分项工程量清单计价表 　　工程名称：某城市高架路工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计量单位：m 　　项目编码：040301007001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工程数量：3905 　　项目名称：Φ800C25(40)钻孔灌注桩成孔深度40.3m，入岩1.2m 　　　 综合单价：307.57元 序号定额 编号工程内容单位数量其 中（元） 人工费材料费机械费管理费利润小计 13－106钻孔灌注桩埋设钢护筒陆上Φ≤800m1506107.41174.65649.81655.51979.7910567.15 23－120回旋钻机钻孔桩径Φ800mm以内m32025.7113921.326334.1236277.785798.7650778.86513110.72 33－124回旋钻机钻孔入岩增加费桩径Φ800mm以内m360.3218164.288.6924196.9510378.56142.3858890.8 43－136泥浆池建造拆除m32025.72106.732667.8536.46525.08310.765646.88 53－140C25回旋钻孔灌注桩商品混凝土m32013.1412038.58592755 2949.451745.59609488.62 63－514凿除钻孔灌注桩顶钢筋混凝土m350.271849.4362.74517.08579.79343.143352.18 合 计1201056.35 　　四、综合计算题 　　第一题　工程量计算书 　　20cm厚碎石垫层：1.85*500*0.2=185m3 　　8cm厚C15素混凝土垫层：1.85*0.08*500=74m3 　　C15毛石混凝土基础(15%毛石含量)：1.65*0.4*500=330m3 　　M7.5浆砌块石挡土墙：(0.4+1.1)*1.5/2*500=562.5m3 　　C20混凝土压顶：0.44*0.2*500=44m3 　　浆砌块石面M7.5水泥砂浆勾凸缝： *500=753.74m2 　　沉降缝一毡二油： 500/20-1=24道 　　面积：(0.44*0.2+(0.4+1.1)*1.5/2+0.4*1.65+0.28*1.85)*24=57.38m2 　　级配碎石滤层厚0.3m：500/3取整共166道 　　体积：166*0.1=16.6m3 　　直径150mm硬塑料管泄水孔=166*1.1=182.6m 　　市政工程预算书 序号定额编号项目名称单位工程量单价合价(元) 13－19320cm厚碎石垫层m318573.913672 23－1948cm厚C15素混凝土垫层m374200.914867 33－195C15毛石混凝土基础(15%毛石含量)m3330182.760291 41－430M7.5浆砌块石挡土墙m3562.5140.779144 51－427C20混凝土压顶m344228.410050 61－442浆砌块石面M7.5水泥砂浆勾凸缝m2753.744.553430 73－481＋482*2沉降缝一毡二油m257.3811.1637 81－406级配碎石滤层厚0.3mm316.660.91011 93－474直径150mm硬塑料管泄水孔m182.620.83798 小 计186900 　　第二题 　　分部分项工程量清单表 　　工程名称：某新建城市主干道道路挡土墙工程 序号项目编码项目名称计量单位工程数量 1040305001001挡土墙C15（40）毛石混凝土基础（15%毛石含量），8cm厚C15（40）素混凝土垫层，20cm厚碎石垫层，一毡二油沉降缝m3330 2040304002001M7.5浆砌块石挡土墙墙身，浆砌块石面M7.5水泥砂浆勾凸缝，每间隔3米设直径150mm硬塑料管泄水孔，级配碎石反滤层，厚30cm，每处0.1立方，一毡二油沉降缝m3562.5 3040305004001C20（40）挡墙混凝土压顶，一毡二油沉降缝m344 　　分部分项工程量清单综合单价计算表 　　工程名称：某新建城市主干道道路挡土墙工程　　　计量单位：m3 　　工程编码：040305001001　　　　　　　　　　　　工程数量：330 　　项目名称：挡土墙基础 　　　　　　　　　　　　 综合单价：293.05元 序号定额编号工程内容单位数量其 中（元） 人工费材料费机械费管理费利润小计 13－19320cm厚碎石垫层m31853140.9310525.950596.78471.1414734.8 23－1948cm厚C15素混凝土垫层m3742545.4510894.51429.16755.18596.1916220.48 33－195C15毛石混凝土基础(15%毛石含量)m33309952.845259.175090.582858.242256.5165417.3 43－481＋482*2沉降缝一毡二油m328.2747.78268.3709.087.17332.4 合 计 96704.98 　　分部分项工程量清单综合单价计算表 　　工程名称：某新建城市主干道道路挡土墙工程　　　计量单位：m3 　　工程编码：040304002001　　　　　　　　　　　　工程数量：562.5 　　项目名称：M7.5浆砌块石挡土墙墙身　　　　　　　综合单价：171.79元 序号定额 编号工程内容单位数量其 中（元） 人工费材料费机械费管理费利润小计 11－430M7.5浆砌块石挡土墙m3562.52176255830.941533.384426.123494.3187046.75 21－442浆砌块石面M7.5水泥砂浆勾凸缝m2753.742433.98996.970462.46365.14258.51 33－481＋482*2沉降缝一毡二油(共二道)m22745.63256.3108.676.84317.45 41－406级配碎石滤层厚0.3mm316.6252.92757.49048.0537.941096.4 53－474直径150mm硬塑料管泄水孔m182.6332.333467.94063.1449.853913.26 合 计 96632.37

求2011江苏造价员考试土建、装饰案例真题，有的发QQ705769620 谢谢啊，还有考案例的时候都要带些什么书

• 我朋友那有，改天发你们一份吧。

• 求2011江苏造价员考试土建、装饰案例真题、模拟题。有的发邮箱ypqian2@qq.com 谢谢，也可以加QQ694637101

2011年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题及答案

1、施工图预算是在( B )阶段，确定工程造价的文件；（ D ）A、方案设计B、初步设计C、技术设计D、施工图设计2、《 建筑工程预算定额》，反映（ D ）水平A、平均先进B、平均合理C、企业先进D、社会平均3、《 建筑工程预算定额》不适用于(D)A、新建工程B、扩建工程C、改建工程D、修建工程4、建筑材料、成品、半成品的二次搬运费已列入（ C ），除另有规定外，不再另行计算。A、材料单价B、材料预算价C、施工组织措施费D、技术措施费5、定额中的建筑物沿高是指（ C ）至建筑物沿口底的高度。A、自然地面B、设计室内地坪C、设计室外地坪D、原地面6、《 建筑工程预算定额》其脚手架及垂直运输费的计算，可按(A)A、脚手架、垂直运输费按整体工程考虑B、脚手架、垂直运输费按单独结构计算C、脚手架、垂直运输费按单独装饰计算D、单独结构、单独装饰分别发包时，均可以分别计算7、层高在( B )以内的单层建筑物，不计算建筑面积。（设备管道夹层）A、1.1mB、2.2mC、3.0mD、2.5m8、以下有关建筑面积计算错误的是DA、建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。B、建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高在2.20m及以上者应计算全面积C、建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算。D、封闭阳台均应按其水平投影面积计算9、以下不是按建筑物的自然层计算建筑面积的是(D)A、室内楼梯间、通风排气竖井B、电梯井、观光电梯井、垃圾道、C、提物井、管道井、附墙烟囱D、室外楼梯10、根据《建设工程施工取费定额》（2003），计算夜间施工增加费后，不能同时计取的费用(A)A、缩短工期增加费B、文明施工费C、安全施工费D、环境保护费 1、某综合楼装饰工程，内墙面为高级涂料、外墙面幕墙、石材镶贴；楼地面为大理石、花岗岩、木地板；天棚为高级涂料、造型吊顶；门窗为彩板、塑钢门窗，则其类别为(A)A、装饰一类B、装饰二类C、建筑一类D、建筑二类2、根据建设工程计价规则，以下不是其所包含的合同价格类型AA、最高限价B、固定价C、可调价D、成本加酬金3、根据建设工程计价规则，以下不是合同价格调整的主要依据AA、招标文件B、合同协议书C、中标通知书D、设计图纸4、螺旋形楼梯的装饰，定额按（　B 　）。A、相应定额子目的人工、机械系数×1.0B、相应定额子目的人工、机械系数×1.1C、相应定额子目的人工、机械系数×1.2D、相应定额子目的人工、机械系数×1.5转自学易网 www.studyez.com5、某工程花岗岩面层螺旋形楼梯，根据《建筑工程预算定额》（2003）有关规定，其定额基价为（ C ）元/平方米A、250.89B、248.31C、292.78D、290.256、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500（2003）有关规定，楼地面整体面层清单项目，其工程量计算规则以下叙述错误的是 （ C ）A、按设计图示尺寸以面积计算B、扣除凸出地面的构筑物、设备基础、地沟等所占面积C、柱、垛、附墙烟囱所占的面积D、不扣除间壁墙所占的面积3、根据《建筑工程预算定额》（2003）有关规定7、斜扶手、斜栏杆按水平长度乘( B )计算工程量。A、1.05B、1.15C、1.13D、1.28、某招投标工程内水泥砂浆地面清单项目，数量为3000平方米，项目特征描述如下；70厚碎石干铺垫层，三元乙丙丁基橡胶卷材冷贴，30厚细石砼找平层，20厚水泥砂浆面层，本项目管理费、利润、风险费共计12000元，若参照《建筑工程预算定额》（2003）投标报价，则其综合单价为（ C ）元/平方米A、90B、80C、85.4D、75.69、根据《建筑工程预算定额》（2003）有关规定，以下有关楼地面工程说明正确的是（ C ）A、整体面层砂浆厚度与定额不同时，不允许调整B、整体面层砂浆配合比设计与定额不同时，不允许调整C、整体面层、块料面层中的楼地面项目，均不包括找平层D、整体面层、块料面层中的楼地面项目，包括踢脚线10、计算楼地面工程量时，不应扣除下列哪项所占的面积BA、设备基础B、间壁墙C、凸出地面的构筑物D、地沟1、外墙墙身高度，坡屋面无沿口天棚者，其高度算至（ A )。A、屋面板底B、屋面板顶C、梁底D、屋架底2、外墙抹灰工程量按外墙面积乘系数( B )计算。A、1.13B、不乘系数C、1.15D、1.203、某工程带明框中空玻璃幕墙面层，采用现场玻璃切割，根据《 建筑工程预算定额》（2003）有关规定，其定额基价为（ C ）元/平方米A、234.7B、255.24C、255.84D、254.944、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500（2003）有关规定，墙面一般抹灰清单项目工程量计算时，应扣除（ B ）的面积A、墙与梁交接处所占的面积B、墙裙、门窗洞口所占的面积C、踢脚线的面积D、挂镜线所占的面积5、雨蓬水平投影面积为6.0平方米，顶面带翻沿高度250MM以内，底面带悬臂梁，若顶面、底面、侧壁全部抹灰，根据《建筑工程预算定额》（2003）有关规定，其抹灰面积为（ B ）A、8.61B、6平方米C、12平方米D、9平方米6、柱面镶贴块料工程量按（ D ）计算。A、实贴面积B、结构断面周长乘高度C、展开面积学D、按设计图示尺寸以实铺面积计算7、玻璃幕墙如设计有推拉窗者，计算幕墙工程量时( C )A、扣除窗面积学,易网提供B、扣除窗洞所占的玻璃面积，窗另计C、幕墙面积不扣，窗面积不加D、推拉窗另列项目计算8、顶棚抹灰面积( D )。A、按主墙轴线间面积计算B、按主墙间的净面积计算C、扣除柱所占的面积D、按设计图示尺寸计算9、以下有关天棚工程量计算错误的是（E）A、阶梯式(跌级式)天棚的计算范围以阶梯式(跌级式)最上(下)一级边沿加30cm计算。B、悬挑式灯槽(带)，按灯槽(带)面层展开面积计算。C、拱形及下凸弧形天棚按起拱或下凸弧起止的范围以平方米计算D、嵌入式灯槽按槽内面层展开面积计算学,易网提供E、天棚吊顶骨架工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除与天棚相连的窗帘箱等所占的面积10、普通钢门窗定额，按( C )计算工程量。A、门窗框外围尺寸B、门窗框中心线尺寸C、设计门窗洞口面积D、门窗框净尺寸1、某工程普通有亮镶板门，设计门窗框毛料断面5.8*12，门扇毛料断面5.5*10，根据《建筑工程预算定额》（2003）有关规定，其定额基价为（C ）元/平方米A、94.63B、101.22C、112.44D、105.842、某招投标工程内单扇木质防火门项目，计有5樘，规格为1.0*2.0M，安装电子磁卡锁，聚脂清漆三遍油漆，本项目管理费、利润、风险费共计300元，若参照《建筑工程预算定额》（2003）投标报价，其综合单价为（ B ）元/樘A、673B、1007.4C、1100D、947.43、以下有关门窗工程量计算错误的是（E）A、纱窗扇按扇外围面积计算B、防盗窗按外围展开面积计算C、金属卷闸门按(滚筒中心高度+300mm)×(实际宽度)的面积计算D、电子电动门按樘计算E、无框玻璃门按门扇计算4、扶手、60MM内的木线条等油漆工程量按延长米乘（）计算。A、1.3B、1C、2.6D、展开宽度5、油漆工程，以下说法错误的是（ A ）A、木材面金漆按底漆二遍、面漆(金漆)二遍考虑B、过氯乙烯漆做法为底漆一遍，磁漆二遍，清漆二遍C、调和漆定额按二遍考虑D、聚酯清漆、聚酯混漆定额按三遍考虑6、其他工程叙述错误的是AA、柜类、货架、家具设计使用的材料品种、规格与定额取定不同时，不能调整B、各种装饰线条定额均按成品安装考虑，装饰线条做图案者，人工乘以系数1.80，材料乘以系数1.10C、石材磨边、台面开孔子目均按现场制作考虑D、招牌面层套用天棚或墙面相应子目7、其他工程，工程量计算错误的是DA、货架、收银台按正立面面积计算B、柜台、吧台、服务台等以延长米计算C、大理石洗漱台按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算，不扣除孔洞面积及挖弯、削角面积，挡板、挂板等面积并入台面面积内计算。D、吊挂雨篷饰面按设计图示尺寸以延长米计算8、当基础应计算混凝土运输脚手架时，按满堂脚手架基本层定额乘系数( B )。A、0.5B、0.6C、0.7D、0.89、建筑物超高施工降效费适用于建筑物檐高( A )以上的工程A、20mB、25mC、30mD、35m（）10、以下有关脚手架说明错误的是DA、高度超过3.6m至5.2以内的天棚抹灰或吊顶安装，按满堂脚手架基本层计算B、外墙抹灰应利用外墙砌筑脚手架，如不能利用须另行搭设时，按外墙脚手架定额乘系数0.3C、高度在3.6m以上的内墙抹灰脚手架，如不能利用满堂脚手架，须另行搭设时，按内墙脚手架定额乘系数0.3D、外墙脚手架定额已综合斜道和上料平台1、按照反映的生产要素消耗内容，可将建设工程定额分为(ABC )。A、人工定额B、材料消耗定额C、机械台班定额D、时间定额E、产量定额2、下列项目属于分项工程的有( BCD )。A、土石方工程B、C20砼梁的制作C、水磨石地面D、人工挖地槽土方E、天棚工程3、 建筑工程预算定额适用于一般工业与民用建筑的( ACD )。A、修建工程B、其他专业工程C、新建工程D、扩建工程E、国防、科研等有特殊要求的工程4、 建筑工程预算定额是（ABCD）的依据A、编制设计概算、施工图预算B、竣工结算、编审工程标底C、调解处理工程造价纠纷D、鉴定工程造价E、编制财务决算5、根据《 建筑工程预算定额》（2003版）的规定，定额的人工消耗量包括（ ABDE ）A、材料超运距用工、工种搭接用工B、人工幅度差C、零星项目用工D、临时停水、停电用工E、质量和安全检查用工6、预算定额中的建筑材料、成品、半成品价格已包括（ BED ）A、场内运输损耗B、场外运输损耗C、施工操作损耗D、仓库保管损耗E、采购保管损耗7、预算定额中的材料、成品、半成品的取定价格包括（ABCD）A、市场供应价B、运杂费C、运输损耗费D、采购保管费E、场内水平运输费8、以下有关《 建筑工程预算定额》（2003版）的有关说明，正确的是（ACD）A、砼结构的碎石，冲洗费用及损耗已包括在碎石的材料价格内B、冷拔钢丝的加工损耗应另形计算C、砼结构施工中的添加剂，可按设计要求计算D、用于垫层的按毛砂计算E、砼强度等级有两种水泥标号时，可随时使用。9、建筑材料、成品、半成品的哪些损耗包括在预算定额的消耗量内（CDE）A、场外运输损耗B、仓库保管损耗损耗C、施工操作损耗D、场内垂直运输损耗E、场内水平运输损耗10、以下情况可以计算洞库照明费（BCD）A、地下室B、外围开窗面积小于室内平面面积2.5%的地下室C、库房D、暗室E、半地下室 1、机械的停滞台班费有（ A D E ）A、折旧费B、经常修理费C、燃料动力费D、机上人工费E、养路费及车船使用费2、根据《 施工机械台班费用参考单价》（2003）版规定，以下有关机械费计算正确的是（ ABCD ）A、高速卷扬机组合井架固定费用，按塔式起重机固定基础计算B、双头搅拌桩机安拆费中的试车台班是按1.8吨轨道式柴油桩机考虑的C、高压旋喷桩机安拆费按1.8吨轨道式柴油桩机计算的D、步履式柴油打桩机场外运输费用按相应规格柴油打桩机计算E、单头搅拌机安拆费按1.8吨轨道式柴油桩机计算的3、下列各项中( ABC )不计算建筑面积。A、附墙柱、垛B、台阶C、水塔D、有永久性顶盖无围护结构的场馆看台E、2.2米以上贮藏室4、以下有关建筑面积计算正确的是（B CD ）A、单层建筑物不论其高度如何均按一层计算建筑面积B、利用坡屋顶内空间时，顶板下表面至楼面的净高超过2.10m的部位应计算全面积C、多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算D、多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积E、多层建筑物，层高不足2.20m者应计算面积5、下列各项中( ABC D )不计算建筑面积。A、建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。B、建筑物内的设备管道夹层C、建筑物内分隔的单层房间，舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。D、屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。E、有围护结构的舞台灯光控制室6、在建筑安装工程费用中，下列说法正确的是( ABD )。A、直接费由直接工程费和措施费构成B、间接费由规费和企业管理费构成C、间接费由规费和企业财务费构成D、规费是政府和有关权利部门规定必须交纳的费用E、措施费是用于工程实体项目的费用7、以下叙述《 建设工程施工取费定额》（2003），正确的是（ ACDE ）A、施工组织措施费率、综合费率设定弹性区间，属于指导性费率B、税金费率、规费费率随着取费基数的变化可作调整C、费用计算程序、计算规则性质属于指令性的D、费率水平是以2003版预算定额基价水平为基础E、不适用于未经资质审定的施工企业8、工程量清单应由（ ABC ）组成。A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、其它项目清单D、建设单位配合项目清单E、主要材料设备供货清单9、分部分项工程量清单应根据附录A、B、C、D、E规定的统一（ ABCD ）进行编制.A、项目编码B、项目名称C、工程量计算规则D、计量单位E、施工工艺流程10、下列项目费用（ ACD ）属于其它项目清单中的内容。A、预留金B、材料购置费C、总承包服务费D、零星工作项目费E、赶工措施费 1、楼地面工程零星项目适用于（ACD）A、台阶侧面B、单独分割装饰C、0.5平米以内的楼地面装饰D、单独分割装饰面积在3平米以内E、遮阳板2、以下项目应按零星抹灰套用定额的是（ACD）A、门窗套、雨蓬周边B、压顶、扶手C、雨蓬、檐沟局部抹灰种类不同处D、挑沿、窗台线E、女儿墙内面水泥砂浆3、按《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500（2003），以下有关工程量计算规则正确的是（ ABDE ）A、外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算B、内墙裙抹灰按内墙净长线乘以高度计算C、零星抹灰项目适用于面积在1平方米以内的少量抹灰D、柱的抹灰按柱断面周长乘以高度计算E、墙面抹灰不扣除于构件交接处的面积4、以下说法正确的是（ ABC ）：A、栏板（含扶手）及翻沿净高1.2m，套用墙相应定额B、单独屋脊、斜脊套用压顶定额C、拱形雨篷套用拱形板定额D、悬挑式阳台、雨篷及外挑大于1.8m的外挑梁板式阳台、雨篷，按梁、板有关规则计算套用相应定额5、天棚工程量计算按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除（ACD）A、间壁墙所占面积B、与天棚相连的窗帘盒所占面积C、管道、检查孔所占的面积D、垛、柱、附墙烟囱所占面积E、梁侧面抹灰6、按设计门窗洞口面积计算工程量的有（ ABD ）A、普通木门窗B、铝合金门窗C、无框玻璃门D、钢门窗E、铝合金卷闸门7、铝合金门窗定额中允许调整换算的条件有（ABCD）A、玻璃品种不同B、铝合金型材厂家不同C、铝合金型材规格不同D、五金配件不同E、人工、机械含量8、综合脚手架综合的内容有（AC）A、内外墙砌筑脚手架B、内墙抹灰脚手架C、檐高20米以内的上料平台和斜道D、外墙抹灰脚手架E、天棚抹灰脚手架9、关于楼梯工程量及定额，以下说法正确的是（AC）A、楼梯装饰工程量包括休息平台B、楼梯工程量不扣除楼梯井所占的面积C、花岗岩楼梯面层已包括楼梯侧面及底面的抹灰D、螺旋形楼梯花岗岩面层的工程量按实铺面积计算EV水泥砂浆楼梯的踢脚线应另形计算10、以下脚手架工程说明正确的是（ABCD）A、防护脚手架定额接双层考虑，基本使用期为六个月，不足或超过六个月按相应定额调整，不足一个月按一个月计。B、砖柱脚手架适用于高度大于2m的独立砖柱；房上烟囱高度超出屋面2m者，套砖柱脚手架定额。C、围墙高度在2m以上者，套内墙脚手架定额D、网架安装脚手架高度（指网架最低支点的高度）按6m以内为准，超过6m按每增加1m定额计算E、钢筋混凝土倒锥形水塔的脚手架，按水塔脚手架的相应定额计算 2010年造价员考试辅导：雨篷清单规则及定额规则比较及计算难点雨蓬 1、雨蓬工程量 ⑴雨蓬面积；⑵雨蓬体积；⑶雨蓬立板体积；⑷雨蓬立板外装修；⑸雨蓬立板内装修；⑹雨蓬上装修；⑺雨蓬下装修。 2、雨蓬工程量计算方法 ⑴雨蓬面积 雨篷均按伸出墙外的水平投影面积计算，嵌入墙内的梁应按相应子目另列项目计算。 ⑵雨蓬体积 雨篷按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积。嵌入墙内的梁应按相应子目另列项目计算。凡墙外有梁的雨篷，执行有梁板基价。 ⑶雨蓬立板体积雨篷四周垂直混凝土檐总高度超过40cm者，整个垂直混凝土檐按延长m计算，执行栏板基价。⑷雨蓬立板外装修 雨蓬立板外装修=雨蓬立板外边线长度*立板高度+雨蓬立板长度*底板厚度 ⑸雨蓬立板内装修 雨蓬立板内装修=雨蓬立板内边线长度*立板高度 ⑹雨蓬上装修雨蓬上装修=雨蓬长度*雨蓬宽度-雨蓬立板中心线*雨蓬立板宽度 ⑺雨蓬下装修雨蓬下装修=雨蓬长度*雨蓬宽度 3、雨蓬工程量计算难点①计算雨蓬立板中心线长度，比较麻烦②雨蓬立板内外装修要用中心线加减立板厚度一半，比较麻烦。造价员备考辅导资料：建筑工程量清单项目 第一节 概述 一、内容附录A建筑工程工程量清单项目包括A.1土石方工程、A.2桩与地基基础工程、A.3砌筑工程、A.4混凝土及钢筋混凝土工程、A.5厂库房大门、特种门、木结构工程、A.6金属结构工程、A.7屋面及防水工程、A.8防腐、隔热、保温工程，共8章46节，187个清单项目。其中：甘补清单项目11项、设置分项清单项目28项、未做定额指引清单项目29项，并同时增补一节“集中搅拌混凝土”。　　二、作用及适用范围　　1、本规则的作用　　(1)是编制与审核建筑及建筑装饰装修工程分部分项工程量清单的依据。　　(2)是编制与审核建筑及建筑装饰装修工程分部分项工程量清单综合单价的依据，是企业投标报价的参考。　　2、本规则的适用范围　　适用于我省境内实行工程量清单计价的一般工业与民用新建、扩建和改建的建筑工程。　　三、表现形式　　《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》之二：“建筑及建筑装饰装修工程”，工程量清单项目的表现形式在参照国家《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称《计价规范》)的基础上，结合我省目前实际工程量清单编制中出现的一系列问题，《计价规则》在编制时考虑了若干种表格编制方案，其方案都是为了满足两方面的要求，其一，符合国家统一建设工程工程量清单的编制和计价方法;其二，满足我省实际工程量清单编制及计价的要求。为满足上述要求，选定后的建筑及建筑装饰装修工程工程量清单附录的表现形式，在专业格式、文字、表示方法、项目交叉等问题与《计价规范》附录的表现形式既存在相同点也存在不同点。　　1、表现形式的相同点　　(1)附录章、节的划分及表格的表现形式基本相同;　　(2)表格内容中项目编码的阿拉伯位数、项目编码的连续性、综合项目名称的划分、项目特征的描述方法、计量单位的设置、工程内容的表述从形式上反映是一致的。　　2、表现形式的不同点　　(1)将《计价规范》附录中清单项目与计算规则逐条对应的表现形式，调整为计算规则统一在章、节前叙述，表内不体现计算规则的做法;　　(2)补充项目补充在工程量清单对应分部工程项目之后，并在“项目编码”栏中以“甘补”示之;　　(3)对项目名称按细分方案进行了细分，设置分项项目，由清单编制人依据设计施工图要求按清单项目的分项名称进行编制列项;　　(4)对项目特征提供的描述内容中，尽可能的将与计价关联的信息划线提示;但同时存在有些描述内容与计价联系不紧密或虽然与计价有一定的联系，但要将图纸中设计的各种类型、高度等特征一一表述，存在一定的难度。　　(5)对《计价规范》中制定的不符合实际工程量计算要求的工程量计算规则进行了调整，以及对不能够满足实际计价需要的工程量计算规则进行了相应补充。　　四、相关问题说明　　1、章、节的划分依据《计价规范》。《甘肃省建筑工程消耗量定额》内的楼地面工程、一般抹灰工程纳入附录B建筑装饰装修工程量清单项目及计算规则。　　2、施工中所有施工措施应列在工程量清单措施项目费内。　　3、所有的油漆项目均未包括在相应工程量清单项目综合实体内，油漆项目应单独列项。　　《计价规范》对此部分相关联的项目制定中，“厂库房大门、特种门、木结构工程”、“金属结构工程”的分项项目特征中包含油漆品种、刷漆遍数，而在建筑及装饰装修的“油漆、涂料、裱糊工程”中单独设置清单项目。这点不但有所重复，容易引起计价模糊，而且执行我省现行的费用定额时存在矛盾。因此，修订后的《计价规则》将与之相关联的项目综合范围不包括此部分。　　4、所有以“m”计算的管沟、地沟、明沟、电缆沟及以“座”计算的构筑物等清单项目，均包括土方挖、运、填。　　为构成以“m”、或“座”为计量单位清单项目的完整综合单价，此类清单项目的土方不再分别计价，应综合考虑。

重庆08.07.06 造价员考试真题和答案

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。 A．分部分项工程 B． 单项工程C．分项工程 D．单位工程 2． 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4． 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。 A． 建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6． 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D． 5%～35% 7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。 A．服务功能 B． 引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10． 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B． 10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。 A． 环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12． 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。 A．112．5m3 B．90m3/工日 C．80m3/工日 D．72m3 15． 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。 A．2475块 B． 2513块 C．2500块 D．2462．5块 16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。 A．分部分项工程费 B．零星工程项目费 C．预留金D．措施项目费 17． 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。 A．项目编码统一 B．项目名称统一 C．计价依据统一 D．工程量清单计算规则统一 18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。 A． 分部分项工程费 B．人工费 C．人工费＋机械费 D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 19． 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。 A．装饰装修工程 B．建筑工程 C．安装工程 D．市政工程 20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A．标准预算审查法B．对比审查法C．筛选审查法D．全面审查法 21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。 A．6 B．12 C．8 D．10 22．不平衡报价法又称（ B ）。 A．先盈后亏法 B．前重后轻法 C．突然降价法 D．增加建议法 23． 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。 A．固定总价 B． 固定单价 C．调值总价 D．成本加酬金 24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。 A．20 B．30 C．45 D．60 25． 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（ ），不高于合同全额的（ C ）。 A．10％，20％ B． 20％，30％ C．10％，30％ D．15％，25％ 26． 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。 A．180万元 B．600万元 C．700万元 D．720万元 27． 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 28． 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 A．7 B．14 C．15 D ．10 29．实行工程量清单计价，（ B ）。 A． 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险 B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险 C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A．15天 B．30天 C．45天 D．三个月 31． 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。 A．中标人报价最低 B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 D．经评审的合理低价且不低于成本 32． 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。 A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门 C．合同管理部门 D．人民法院 33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。 A． 施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B． 施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D． 施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。 A．承包人 B．发包人 C．承包人与发包人共同 D．承包人与发包人协商 35． 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。 A．以工程量清单中的工程量为准 B． 以施工图中的工程量为准 C．以上面A、B两者的平均值为准 D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 36． 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。 A． 不低于工程价款30％，不高于工程价款60％ B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％ C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％ D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％ 37． 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。 A．违约方当事人客观上存在违约行为 B． 违约方当事人主观上有过错 C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定 38． 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。 A．作为独立费列入主体工程工程量清单中 B． 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D． 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39． 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A．30% B．40% C．50% D．60% 40． 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。 A． 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日 D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分） 1． 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。 A．迁建项目 B．自筹资金 C ．新建项目 D．中外合资 E．改建项目 2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。 A．预测职能 B．控制职能 C．评价职能 D． 监督职能 E ．调控职能 3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。 A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．措施项目费 E．规费 4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。 A．采购费 B 场外运输费 C．工地保管费 D．仓储损耗 E．仓储费 5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。 A．折旧费 B． 大修理费 C．人工费 D．燃料动力费 E．管理费 6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。 A．将承包的建设工程非法转包的 B．将承包的建设工程违法分包的 C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D．超越资质等级承包的 E．工期延误的 7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。 A．计划性 B．科学性 C．系统性 D．强制性 E．时效性 8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。 A． 是企业计划管理的依据 B．是企业提高劳动生产率的手段 C．是企业计算工人劳动报酬的依据 D． 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具 9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。 A．基本用工 B．人工幅度差 C．辅助用工 D．其他用工 E．超运距运费用工 10． 工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。 A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B． 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C．有利于业主获得最合理的工程造价 D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控 E． 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。 A．强制性 B．市场性 C．实用性 D．竞争性 E．通用性 12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。 A． 企业内部核算、制定企业定额的参考依据 B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D．编制建筑工程概算定额的依据 E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 13．设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。 A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B．是控制施工图设计和施工图预算的依据 C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D．是考核建设项目投资效果的依据 E．是建设项目签订贷款合同的依据 14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。 A．总价合同 B．成本加酬金合同 C．风险包干合同 D．固定费率合同 E．单价合同 15．法律责任的类别包括（ ACDE ）。 A．行政法律责任 B． 连带法律责任 C．刑事法律责任 D．民事法律责任 E．经济法律责任 16．合同法的基本原则是（ ACDE ）。 A． 平等、自愿原则 B．权利与义务相统一的原则 C．遵守法律、维护社会公共利益的原则 D．公平、诚实信用原则 E． 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 17．《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。 A．保函 B．抵押 C．保证 D．留置 E．定金 18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。 A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B．工程造价管理机构的价格调整 C．经批准的设计变更 D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加 E．双方约定的其他因素 19． 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。 A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B． 施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D．总投资在2000万元人民币以上的 E．政府投资、融资金额在50万元以上的 20． 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。 A．现场安全文明施工措施 B．环境保护费 C．工程定额测定费 D．劳动保险费 E．税金 三．判断题 （共20题，每题1分，共20分） 1． 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是） 2． 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是） 3． 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否） 4． 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是） 5． 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是） 6． 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是） 7． 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是） 8． 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否） 9． 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是） 10． 清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是） 11． 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否） 12． 分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是） 13． 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否） 14． 计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否） 15． 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是） 16． 《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是） 17． 江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否） 18． 开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否） 19． 政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是） 20． 我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）

14年江苏造价员土建实务书的P255例题2-15，从哪里可以知道成品桩，a型桩尖的综合单价是已知的

1. 这道题是教材摘选的2011年江苏造价员真题，题目有缺失，原题中有，“该型号管桩成品价为1800元/m3，a型空心桩尖市场价180元/个。”

2. 12m以内的就直接套用3-27就可以啦，题目中桩长是13m，所以只计算材料费和电焊机的机械费，以及没有人工费只以机械费为基数的管理费和利润，根据2014江苏省建设工程费用定额，单独预制构件制作企业管理费11%，利润6%。一般的建筑工程是25%和12%

3. 3-22是包含了成品桩的材料费的，从3-22调整差价就知道啦，因为题目中说了成品桩和桩尖单独列项，故从其规定

4. 江苏省造价员考试全套视频教程讲解，可以直接登录，

5. 豆卷建筑考试网